彩钢板购销合同(5篇)
现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是我给大家整理的合同范本,欢迎大家阅读分享借鉴,希望对大家能够有所帮助。
彩钢板材租售合同彩钢板销售合同篇一
乙方:__________________________
根据《_经济合同法》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。
第一条:工程名称
第二条:工程地点
第三条:工程量按实际工程结束后计算
第四条:承包双方:
施工方包工包料,单价:______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。
第五条:付款方法待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。
第六条:质量标准及保修:按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。保修期___年。
第七条:在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起七日内到达现场并修缮完毕。如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条:主要内容:屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。
第九条:具体要求:
第十条:甲方责任:负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担。
第十一条:乙方责任:确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任。
第十二条:本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决:
第十三条:本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效
彩钢板材租售合同彩钢板销售合同篇二
楼上漏水的原因
发生楼上漏水,首先应明确状态。一是要证明不是自己人为的去损坏的,如果真是这样,那就该你自己来解决问题了。
二是在查明造成楼上漏水属于邻居的责任。为了弄清情况,受损业主可请房屋质量检验部门对漏水原因及应如何修补作出鉴定。
三是要看房子还是不是在质保期内,因为一般新购房子的防水质保为5年,管道质保为2年。如果房子漏水即非人为,又还在质保期内,开发商就得担起相应的责任。当然,如果你是最顶楼住户,发生楼上漏水,必须是开发商或物业公司来进行维修的,并且费用也由他们承但。
一.如果楼上邻居不配合或不及时修补的话,受损业主可根据相关规定:“不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。”将争议提交到法院处理。
二。当楼上邻居不理会法院的判决,受损方可以先自己请施工队进行修补,所花费的费用依据有关法律法规,再通过法院要求楼上邻居进行赔偿。并且,当楼上邻居不主动进行赔偿时,受损害方可以申请法院强制执行。
三.当发现自家楼上漏水时,可先找小区物业,让他们给出意见,或让他们去找楼上的邻居,进行协商修补。也可以社区干部和警察协助解决。并应做好拍照、录像留言等证据收集工作以便告到法院后于已有利。此外,如果是单位房,可以找单位进行协调解决。
1、完全可以提起民事诉讼,要求对方赔偿全部损失;
2、你可以申请鉴定部门对损失鉴定;如果不提出鉴定,个人估计较大损失;房屋鉴定机构如房产评估部门。
3、如果聘请律师,律师完全可以完成相关工作,但是需要你配合;
4、鉴定费如果对方败诉,由败诉方承担;律师费各地实践不一样,上海等地去可以主张,法院也支持,其他一些地区法院不支持。
受漏水损害的一方应首先请房屋质量检验部门对房屋漏水原因和如何补漏作出鉴定报告;鉴定出来后,如果是相邻方的原因,可凭报告要求相邻方立即或及时给予修补,并可向相邻方提出对修补期间造成的损害作出赔偿的要求。如果相邻方不配合,受损一方可将争议提交到法院。其法律依据是《民法通则》第83条:不动产的相邻各方,应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系。给相邻方造成妨碍或者损失的,应当停止侵害,排除妨碍,赔偿损失。假若相邻方不履行法院的判决,受损方可自请施工队从楼下维修,发生的费用可向法院提出要求楼上业主赔偿。如果楼上的不赔偿,可向法院申请强制执行。
这个问题还是得尽快找物业,物业公司都是一些吃干饭的,你该发飙的时候就得厉害一点,去办公室吵着不走,你看看他们处理不!
如果实在是忍无可忍了,就去和楼上的商量一下,在他们家的地板砖直接涂用一层cpc防漏剂,12个小时就见效了,由于防水剂是渗透到建筑体内的,只要你的那个楼上的邻居不把建筑破坏了,就不会漏水的,当然如果邻居实在是不配合,在自己家的天花板也可以涂用的。如果有意可以去百度搜:cpc防漏剂的。
祝你好运吧!
黄小姐:我所在小区内一名业主于2006年3月入住小区,2007年6月装修时发现楼上漏水,于是拒交物业管理费。打官司之后,法院判决开发商负主要责任,我们物业公司承担连带责任。请问,我们真的有责任吗? 律师:根据《合同法》的相关规定,开发商应该保证所出售的房屋质量合格,如果不合格将承担主要责任。但是,漏水的具体原因是什么,必须先搞清楚。作为物业只有负责管理的职能,对房屋本身的漏水问题,物业公司是没有责任的。
彩钢板材租售合同彩钢板销售合同篇三
乙方:___________
根据《_合同法》及有关规定,为明确双方在承包过程中的权利、义务,经双方协商后同意签订本合同。
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:本房为横跨钢结构彩钢面露天阳台改建,规格:长__________________米;宽_________米檐高_________米,坡度达适用范围,内骨架采用__方管做钢衬焊接,主梁与主龙骨采用h型钢材制作。彩钢板面采用10mm厚度的保温复合彩板安装,龙骨架防腐处理。夹层隔断采用一等岩棉或高密度苯板坐垫层保温隔音处理,外贴石膏板面。坡面房檐做排水沟沿。龙骨架地面铺设密度板。焊接制作高度50mm窗户台面,内做保温处理。彩钢面板铺设完毕后再作所有边角密封与防水处理。以上施工工艺必须采用标准施工方法施工安装。
(4)其它补充事宜:
(5)工程总造价:本工程总造价人民币(大写):_________
(小写¥:_________)
(一)甲方:
(1)做好建筑“三通”,保证施工材料能运达到常
(2)负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器)(包括水表、配电表)要求能满足施工用水、用电的需要。
(3)进场施工前,必须办理好施工的一切手续事宜。否则造成的一切责任由甲方承担。负责协调运输使用的电梯事宜。
(二)乙方:
(1)编制施工组织或设计施工方案,组织施工管理人员和材料、施工机械进常做好一切施工安全防护措施!室内地面铺设防护布面,避免毁坏原有地面与设施。
(1)根据需要,商定工程总工期为_________天(日历天,以甲方预付款到帐之日起计算),_________年_________月_________日至________年_________月_________日规定范围内的全部施工完毕,如遇停电、雨天及其外来因素影响而造成停工的,工期相应顺延。
(1)本合同的总造价经双方约定后,任何一方不得擅自改变,如发生变更或本项目中面积有增减时,以工程联系单形式可作调整,将调整后的金额以书面或口头形式通知对方。
(2)本合同签订后,甲方须付预付款30%计人民币_________元作为合同定金及备料款,乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的50%,计人民币_________元作为工程材料预付款,工程施工安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价全部工程款,计人民币_________元。
(3)工程竣工验收后,甲方方可使用,未经验收,甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。
(4)如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工,窝工损失,甲方应承担相应经济损失责任,并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。
因是高层安装施工作业,一切施工安全措施由乙方自行处理,如造成一切安全后果与甲方无关,甲方不承担任何责任!
(1)本合同一式_________份,甲乙双方各执一份。
(2)本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后即生效。
(3)本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方:___________乙方:___________
日期:___________日期:___________
彩钢板材租售合同彩钢板销售合同篇四
签订日期:__________________
签订地点:__________________
经供方:______________需方:______________充分协商,签订本合同。在执行中,任何一方不履行合同,应承担违约责任。
1、商品
货款共计人民币(大写):________________
9、供方违约责任
(1)产品品种、规格、质量不符合规定,需方同意收货的,按质论价;需方不同意收货的,由供方负责处理,并承担因此造成的损失。
(2)未按合同规定的数量交货,而需方仍有需要的,应照数补交,按延期交货处理。完不成合同任务,不能交货的,应偿付需方应交货总值____%的违约金。
(3)包装不符合规定,必须返修或重新包装,应承担支付的费用和损失;需方不要求返修或重新包装,要求赔偿损失的应予赔偿损失。
(4)未按合同规定时间交货,每延期交货一个月,应偿付需方以延期交货部分货款总额的违约金。
(5)不符合同规定的产品,在需方代保管期内,应偿付需方实际支付的保管、保养费。
(6)产品错发到货地点或接货单位,除按合同规定负责运达到货地点或接货单位外,并承担因而多付的运杂费和造成延期交货的责任。
10、需方违约责任
(1)变更产品品种、规格、质量或包装规格给供方造成损失时,应赔偿供方实际损失。
(2)中途无故退货,应偿付供方以退货部分货款总值______%的违约金。
(3)自提产品未按规定日期提货,每延期一天,按照银行延期付款规定,偿付供方违约金。
(4)未按合同规定的验收办法和时间验收,应偿付供方因延期验收造成的损失;无故延期验收超过三个月即按中途退货处理。
(5)未按合同规定日期付款,每延期一天,按照银行延期付款规定偿付供方违约金。
(6)实行送货或代运的产品无故拒绝接货,应承担因此造成的损失和运输部门的罚金。
1、风险的承担
2、争议解决的办法
3、供需双方由于人力不可抗拒和非企业本身造成的原因而不能履行合同时,应当立即通知对方,经双方协商或合同管理机关查实证明,可免予承担经济责任。
4、上述条款如有未尽事宜,应以书面补充,作为附件。
有效日期自________年____月____日起至________年____月____日止。
帐号:___________________
彩钢板材租售合同彩钢板销售合同篇五
乙方:
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则,双方就本建设施工事项协商一致,订立本协议。
工程地点:重庆市九龙坡区元通村2社铝都停车场内
工程内容:钢结构彩瓦大棚及柱子基础
承包范围:包工包料,其中库房柱子为¢114、厚为2mm;彩瓦厚为、三角形横梁¢50、钢筋拉条为10mm;厚为;柱与柱之间、梁与梁之间需用¢12钢筋加固(用十字架方式);方管50__30。后跨(下旋4m)处安装隔热棉;工程所使用的角钢、方管、钢管、钢筋等材料均先用防锈漆处理后再用调和漆刷面处理。
1、停车场库房面积约为1526平方米;(前跨下旋高、后跨下旋高4m)。围板采用彩钢板,上边固定用厚的c型钢。下边固定用50x30的方管)。
2、承包价格按水平投影面积(滴水边到边)每平方元,围板单价为每平方米元包干。
开工日期:______年___月___日
竣工日期:______年___月___日
合同工期总工作日历天数14天。如遇以下原因造成工期延误,工期应当顺延。
1、因停电、停水造成的停工天数。
2、设计变更和工程量增加。
3、不可抗力。
4、发包方项目代表同意工期顺延的其他情况。
工程验收合格后,工程量按实际完工的水平投影面积结算(滴水边到边)结算。
1、工程完工验收合格后,甲方先付总工程款的90%。一年后再付总工程款5%,剩余款项在5年后工程质量无问题情况下付清。
2、五年保修期内,如库房因质量问题出现安全事故,由此带来的人身及财产损失由乙方负责。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
电话:电话:
签定日期:___年___月___日
签定日期:___年___月___日