正规订货合同 订货合同模板
随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
正规订货合同 订货合同模板篇一
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 %付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的 %作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额 %的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下( )项处理:(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自年 日起至 月30日止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
正规订货合同 订货合同模板篇二
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》之规定就货事宜,经甲乙双方充分协商,签订本合同,以资双方信守执行。
三、验收方法 烂片、是否带钉
四、货款及费用等付款及结算方法
五、交货规定
1、交货方式:
2、交货地点:
3、交货日期:
4、运输费:
六、经济责任
(一)乙方的责任
1、产品品种、规格、质量不符本合同规定时,甲方同意利用者, 按质论价、不能利用的,乙方应负责保退、保换。 由于上述原因致延误交货时间, 每逾期十日, 乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。
2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,甲方如果需要,应照数补交。甲方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由乙方承担。
3、产品交货时间不符合合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。
(二)甲方的责任
1、甲方如中途变更产品、品种、规格、质量或包装的规格,应偿付变更部分货款(或包装价值)。
2、甲方如中途退货,应事先与乙方协商,乙方同意退货的,应由甲方偿付退货的,甲方仍须按合同规定收货。
3、甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料时,除乙方得将交货日期顺延外,每延一日,甲方应付给乙方顺延交货产品总值 %的罚金。如果甲方始终不能提出应提交的上述资料等,应视同中途退货处理。
4、属甲方自提的材料,如甲方未按规定日期提货,每延期一天,应偿付乙方延期提货部分货款总额 %的罚金。
5、甲方未按规定日期向乙方付款,每延期一天,应按延期付款总额 %付给乙方延期罚金。
6、乙方送货或代运的产品,如果甲方拒绝卸货,甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。
7、产品价格如需调整,必须经双方协商,经双方同意后方能变更。如乙方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的 %作为罚金付给甲方。
8、甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商,并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方需向对方充分注销合同部分总额 %的补偿金。
9、如因生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前 天与甲方协商。
10、本合同所订一切条款,甲、乙任何一方不得擅自变更、修改本合同,对方有权拒绝生产或收获,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
11、甲、乙任何一方如因不可抗力的原因,不履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或需延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免于承担违约责任。
12、本合同在执行中如争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,按以下( )项处理:(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
13、本合同自双方签章之日起生效,到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
14、本合同在执行期间,如有未尽事宜,得由甲乙双方协商,另订附则附于本合同之内。
15、报双方主管部门各一份。
16、本合同有效期自年 日起至 月30日止。
正规订货合同 订货合同模板篇三
卖方:(以下简称甲方)合同编号:
买方:(以下简称乙方)签订地点:
二、
1、按国家标准;
2、按部颁标准;
3、按企业标准;
四、合理损耗及计算方法:
五、包装标准、包装物的供应与回收和费用负担:
六、验收标准、方法:
七、对产品提出异议的时间和方法:
2、买方未按规定期限提出异议的,视所交产品符合合同规定。
3、卖方在接到买方书面异议后,应在10天内负责处理,否则:及视为默认买方提出的异议和处理意见。
八、结算方式及期限:
九、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件:
十、本合同的相关技术协议及招投标书是本合同不可分割的一部分,与合同具有同等效力。
十一、违约责任:
卖方违约责任
1、卖方不能交货的,应向买方偿付不能交货部分货款的违约金。
2、卖方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向买方偿付逾期交货的违约金;并承担买方因此所受的损失。
3、卖方的产品不符合合同规定的,卖方负责包换、保修、退货,并支付由此发生的实际费用。
买方违约责任
1、买方中途退货,应向卖方偿付退货部分货款的违约金。
2、买方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定向卖方偿付逾期付款的违约金。
(一)因履行本合同发生的争议。由当事人协商解决,协商不成的,提交沈阳仲裁委员会仲裁。
(二)因履行本合同发生的争议。由当事人协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉。
十三、其他约定事项:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
正规订货合同 订货合同模板篇四
第一条 甲方向乙方订货
第二条 货款结算、支付及供货时间
第三条 甲、乙双方责任 (一)乙方的责任
商调整;
2、甲方如中途有材料规格及数量变动与乙方协商。
第四条 本合同所订一切条款,甲、乙双方任何一方不得擅自变更或修改,如一方单独变更、修改本合同,对方有权拒绝发货或收货,并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。
第五条 本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲乙双方应协商解决,解决不了时申请仲裁机构或向人民法院起诉。
第六条 本合同在执行期间,如有未尽事宜,由甲乙双方协商,另订附则于本同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第七条 本合同甲、乙双方签字盖章后生效,并壹式贰份,甲乙双方各执壹份。 第八条 本合同甲、乙双方履行完各自的.职责后自动失效。
甲方:(签字) 乙方:( 签字)
电话: 电话 :
年 月 日 年 月 日
正规订货合同 订货合同模板篇五
乙方(供方):____________________
一,产品清单及友情链接
________单价____________________合计
2.交货地点:送货上门,安装调试.
1.不可抗力引起的损害;
2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;
3.用户私自维修引起的损坏;
4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);
5.其它不属于供应商负担的保修事宜.
四,相关权利及义务
2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;
4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;
6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;
7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;
8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;
9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.
六,其它
2.本合同自签订之日起生效;
甲方(印章):____________________
乙方(印章):____________________
甲方代表(签字):____________________
乙方代表(签字):
____________________
见证方代表(签字):
正规订货合同 订货合同模板篇六
(以下简称甲方)
供货方:(以下简称乙方)
一、供货清单、质量要求、价格和验收标准:
二、交货期限:月日-日前交货,送货前必须与甲方取得联系,若有变更,按变更时间送货。
三、交货地点:送货前与甲方联系确定。
四、验收标准见样品,未达到样品要求,甲方可拒收,一切损失由乙方自行承担。
五、各项货物应有出厂包装,包装及运输费由乙方承担。
七、送货的数量根据甲方学生到校的情况,多退少补。
八、付款方法:月底前货款付清,未尽事宜,协商解决。
甲方签章:
乙方签章:
年月日
正规订货合同 订货合同模板篇七
发包人:(全称)(以下简称甲方)
承包人:(全称) (以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》及国家有关法律、法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。甲乙双方就乙方承包项目a-1、a-2样板房整体橱柜供货及安装工程的有关事项,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
二、工程范围和承包方式
1、依据:乙方设计甲方认可的橱柜深化图纸、招标文件、投标文件以及国家规定的有关技术标准、质量标准等。
2、工程内容:橱柜(以下简称“货物”) 的制作、运输、安装、保修服务等。
3、甲方及精装修施工单位的协调和施工配合,施工水电费由乙方与精装修施工单位洽商解决。
4、工程移交及竣工资料的整理和移交。
5、提供维修和售后服务。
6、本工程采用含税综合单价包干,单价包括橱柜制作、安装、运费、装卸费、包装、各项税费、利润、管理费、检验费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用以及安装、维修、技术指导、培训、成品保护、验收、保修等费用,具体组成详见价格明细表。
7、在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。
8、工程量:按实结算,结算时以经双方核对确认的工程量为准。
三、合同价款及计价、结算方式
1、合同价款:
本工程采用含税综合单价包干的计价方式结算。
合同暂定总价为人民币:34,161.00元(大写:叁万肆仟壹佰陆拾壹元整),详见本合同附件3(双方认可的预算清单)。
1.1 完成本合同规定的产品(含所有产品损耗)供货、运输、装卸、仓储、包装保管、安装、管理费、利润、施工措施费、检验(检测)、成品保护、验收、垃圾清理、风险、税金、售后服务等一切费用。
1.2 合同总价中已充分考虑了完成本工程所必须的所有施工措施、安全文明施工措施、施工临时设施及办理各种施工必备手续等一切可能发生的费用,包括但不限于:场内料具二次运输;场内垃圾清运;材料、机具堆放场地的整理;冬雨季施工费用;高温及低温施工困难费、施工中的短时停水停电应急措施;日间照明及夜间施工增加费;其他可预见及不可预见费用等。
1.3国家及政府部门因进行工程所规定应缴的任何收费(即:包括但不限于乙方承揽上述工程需要缴纳的各项税、费)。
1.4甲方免费提供现场垂直运输。
2、设计变更或甲方委托增加项目的计价方式:
2.1 本工程包干单价的计价内容已充分考虑了本工程的平面位置、交通条件、工程施工特点、难度、施工要求等为完成本工程施工内容的全部造价,如有错漏,概由乙方全部负责。
(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出的变更报价,经甲方审核确认后执行。结算时除甲方要求的新增加计价项目外,不再增加计价项目。
3、乙方必须在工程竣工验收20天内向甲方提交完整的结算资料,并在30个工作日内协助甲方完成工程结算工作,有争议的部分另计。
四、工期
1、20xx年7月28号之前乙方需完成橱柜供货安装,如因乙方原因每延误一天按人民币1000元/天向甲方支付违约金。
2、本合同工期是指完成本工程承包内容的全部时间,以经甲方、监理确认的完工之日为竣工日,已充分考虑天气、停水、停电、节假日等因素影响,除不可抗力以及甲方原因造成的工期延误,其它所有因素所造成的影响均已包含在合同工期内。
3、工期签证:
3.2 在施工过程中出现由于甲方原因导致延误工期的情况,乙方应首先口头通知甲方、监理,并在24小时内向甲方、监理递交书面报告,甲方、监理根据现场实际情况进行审批;如乙方未及时汇报,甲方可视为未曾发生,不予签证。
五、货物的付款及结算方式
3、安装完成并经甲方验收合格后,支付至合同总价的85%;
4、乙方提交完工结算经审核15天内,工程款支付至结算价的95%;
5、结算工程总价的5%作为工程保修金,保修期从所有产品安装完毕并验收合格之日起计算,为期贰年。其中保修金在没有任何质量问题或没有应当保修的情况下分两期支付,从甲方出具验收合格证之日起的365日后的10日内支付给乙方50%(无息),第二年结束后支付剩余的50%(无息)。
6、乙方应于甲方每次付款前向甲方提供相应数额的税务发票,否则甲方有权拒绝付款,且不承担违约责任。工程款支付至95%时,乙方须提供合同结算价款总额的足额发票。保修费清算时乙方不再提供发票。
正规订货合同 订货合同模板篇八
订货单位(乙方):
甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条乙方向甲方订购如下产品:
见附件
第二条 商品质量标准应按厂家标准执行。
第三条商品单价、金额按双方签字确定的蓬安县政府采购项目申报表和询价表上品牌(清华同方)规格、数量供货,并按政府采购中心招标成交确认书确定的单价、总金额75977元(柒万伍仟玖佰柒拾柒元)结算。
第四条甲方的产品必须保证质量,有质量问题必须包换,清华同方的质保期为三年。质保期内发生故障,甲方均应予以免费调试和维修,品牌电脑按清华同方品牌“三包”规定予以质保。甲方在接到乙方通知后,维修必须在3小时内赶到。软件维护期限为一年。
第五条付款方式
甲方按乙方规定时间内安装调试好乙方检验合格后即付所有货款 %,余款在个月内付清。
第六条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼(或申请仲裁机构仲裁的解决)。
订货方:(盖章) 供货方:(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
年 月日
正规订货合同 订货合同模板篇九
供方: (以下简称甲方)
需方:(以下简称乙方)
一.产品名称,规格,数量,金额: 签订日期:20xx年3月18日
二. 质量要求:纺织部标准或样品。(产品加印织标“×××××大酒店”该织标永不磨损不掉色)
三. 交货地点:湖南省×××××。
四. 运输方式和费用负担:汽车运输,由供方代办运输,运费由需方承担。
五.结算方式及:需方予付30%定金(元)。余款货到湖南××××结清。供方提供收据。
六.违约责任:按《合同法》,解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决,或原告所在地法院解决。
七. 交货期:供方收到需方预付款后29天发货。(尽可能提前)。
八.其他约定事项:
1. 所有产品如有质量问题,在没有下水的前提下,由供方负责无条件调换。
2. 合同明细里的尺寸均为下水前的尺寸,缩水率参照纺织部标准。
3. 其他有关未尽事宜,双方协商解决。
4. 枕套、被套以及巾类订货数量和实际交货数量存在正负4%误差,以实际交货数量为准!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________