最新屋顶质保合同实用
随着法治精神地不断发扬,人们愈发重视合同,越来越多的人通过合同来调和民事关系,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么合同应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。
屋顶质保合同篇一
(1)本规定所称的工程质量事故,是指工程项目在施工过程中出现了达不到设计标准、使用功能要求的工序或使用了达不到设计标准、使用功能要求的材料、设备的现象。
(2)出现了工程质量事故后,施工单位必须根据事故情况采取必要的防护措施,防止事故进一步扩大,保证安全。
(3)总监理工程师以《工程质量事故通知单》的形式通知施工单位,立即要求其停止发生质量事故工序及与之相关工序的施工或停止使用达不到设计标准、使用功能要求的材料、设备。
(4)施工单位接到《工程质量事故通知单》后,尽快进行质量事故调查,写出调查报告,报监理单位与工程部。监理单位和甲方代表应参与质量事故调查。
(5)总监理工程师根据质量事故调查报告及时组织事故原因分析会,除工程部、设计、施工单位外,还应请设计部、财务部、监审部相关人员参加。分析会要查明造成质量事故的原因和责任,责任方必须承担因事故而造成的经济损失,并追究相关责任人的责任。
(6)在质量事故原因分析的基础上,由施工单位技术人员提出事故处理方案报经总监理工程师签字认可后报工程部。工程部签署意见并经设计部、财务部、监审部会签后,报设计单位。
(7)总监理工程师指令施工单位按经批准的处理方案对质量事故进行处理。
(8)质量事故处理完毕后,总监理工程师组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收,并写出《工程质量事故处理报告》报指挥部办公室备案。
(9)财务部应及时将工程造价的调整情况报告指挥部领导。
屋顶质保合同篇二
乙方:
根据《xxx经济合同法》、《建筑法》,经双方协商一致,特订此合同。本合同依法成立,即双方签字或盖章生效,并具有法律效力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除。
一、工程名称:
工程地点:
工程内容:卫生间、刚性防水、屋面卷材sbs新型防水、高分子防水。
二、工程质量:乙方做到保质量、保工期、保维修。
三、防水每平方米造价:
四、材料进场检验及复试:
乙方坚持执行使用达国家质量标准的产品,如果使用的产品甲方要检测复试,其检验费由甲方负责。
五、施工安全及文明施工管理
乙方负责本单位施工人员的安全教育和管理,甲方工地管理不当的原因造成乙方施工人员事故,由甲方负责,乙方自己原因造成的事故由乙方自己负责。
六、结算方式:乙方施工人员及材料进场,甲方应付总值50%的预付款。
乙方防水完工,双方验收全部合格,甲方应付乙方施工款95%,甲方预留保修费不超5%,保修费三年以后退还,保修期为五年。
甲方负责人: 乙方负责人:
年 月 日
屋顶质保合同篇三
乙方:
依据_合同法a;a;、_建筑法a;a;及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信。双方就湖北xx新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。
1、工程地点:____市____区下马槽宜化循环经济工业园区
2、工程名称:湖北xx新型材料有限公司10配电房防水屋面处理
3、工程内容:新做一层b改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚,-15a;de),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工。
二、 承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。
三、 主材选用及工程价款等:
2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)
3、 施工厚度要求:采用外3厚 b防水卷材
4、全部包工包料,单价为 27元平方。
6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。
四、 工期:按甲方项目部所安排的进度施工。
五、 工程质量:
1、工程质量标准:合格工程质量标准。
2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为________年。
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 27元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量,余下10%作质保金。
2、承包人剩余10%的工程款转作保修金,在保修期满后的____日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十一、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十二、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十三、工程质量保修
本防水工程的保修期为________年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十四、违约责任:
1、 在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、 乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、 乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、 合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、 在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、 在保修期间(保修期为________年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
7、 在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
8、 工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十五、其他事项:
1、 在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、 本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
签约日期: 签约日期:
屋顶质保合同篇四
建设工程施工合同纠纷
辽宁省沈阳市中级人民法院
当事人
上诉人(原审原告):辽宁某集团有限公司
被上诉人(原审被告):沈阳某房产开发有限公司
法院认定
本案双方在建设工程施工合同及补充协议中均未约定工程质量保证金的预留及返还方式,但在合同的多数条款中均约定有“按有关规定”或“执行通用条款有关规定”的字样,而_住房和城乡_颁发的《建设工程施工合同示范文本》通用条款中,关于质量保证金问题的内容表述为:“发包人和承包人可在合同专用条款中选择质量保证金预留的方式……除非专用条款另有约定,发包人按工程价款结算总额5%左右的比例预留质量保证金。本案工程尚未竣工,原告诉请要求继续履行合同由被告支付工程进度款,应参照通用条款的内容,被告在支付工程款时,应预留工程价款结算总额5%作为质量保证金。
屋顶质保合同篇五
*方:
乙方:
一、*方同意将房屋维修工程委托乙方。
二、乙方负责全部维修所需材料以及施工。
三、维修时间:自协议签订之日起天完成。
四、维修要求:
1、维修项目质量符合国家相关验收规范。
2、乙方自行负责施工安全。
3、未尽施工细节之处,由双方协商提出方案确定。
五、维修费用:
六、维修工程完成后,经*方验收合格后,按照公司工程付款流程支付工程款。
七、保修条款:在国家规定的质保期限内出现质量问题仍由乙方维修。
九、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
十、本合同经*乙双方协商签字后生效,合同一式三份,*乙双方各执一份,公司备案一份。
乙方签字:联系方式:*方签字:
20xx年月日
2修理房顶协议书
*方:开发有限公司
乙方:和平5楼业主
1、处理办法:捶顶(面积为665平方米)。
2、捶顶所用施工队由乙方负责。
3、施工费用(每平米30圆)*乙双方各负担一半。
4、既*方负担9975圆,乙方负担9975圆。
5、施工前*方一次*付给乙方现金9975圆。
6、协议生效之日起,再出现所捶之处漏雨现象由乙方负责。
本协议一式7份,*方持一份,乙方持6份(一至六单元五楼业主各持一份)。
7、本协议自20xx年8月26日起生效。
*乙双方共同遵照执行,不得返悔,双方签字。
*方:
乙方:
20xx年8月25日
3房顶防水维修协议书
*方:乙方:
就*方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它维修事宜达成如下维修协议:
1、乙方按*方预先敲定的维修方案进行,所需材料按*方已选定的材料由乙方负责采购,材料采购到位后由*方的质量监督人员负责验收,不得中途降低材料质量标准,严格按照*方的质量要求施工。
(后附各栋楼的维修方案)
2、维修费用按双方根据工程量试先商定的预算价格,付款方式按房产局规定的程序由乙方直接与房产局进行结算,*方配合完善各种必要的手续。
3、在施工前乙方先向*方预交xx万元质保金,质保期满后,无质量问题,*方全部退还质保金。
4、在施工过程中,应该把安全责任放在第一位,乙方负责所有的施工安全责任。
由施工所造成的所有安全事故,*方不承担任何责任。
5、在施工过程中,乙方负责*楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及安全事宜。
6、维修质量的监督:在维修期间,*方定期必须派人在现场予以质量监督,维修完工后,由各楼的维修质量监督人员验收签字。
7、房屋维修期间所产生的垃圾由乙方及时清理干净。
不的影响*方住户的正常生活。
8、维修之后的房屋质量的验收和审核:由双方按房产局规定的标准为验收标准。
9、质保期间:自维修结束之日验收完毕起算,保持期限为一周年。
在质保期内,维修没有达到预期的修复效果,再次出现漏水等质量问题,则乙方必须承担再次维修的责任,再次发生的维修费用由乙方全部负责。
10、本协议一式两份,双方各持一份。
11、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
*方:
经办人(签名):乙方:
经办人(签名):
20xx年月日