最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总
随着人们对法律的了解日益加深,越来越多事情需要用到合同,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是小编为大家带来的合同优秀范文,希望大家可以喜欢。
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇一
承接方(乙方):
甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装修。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1. 工程地址:
2. 居室规格: 房型 ,总计施工面积 平方米。
3. 施工内容:
4. 委托方式:包工包料大包干交钥匙工程。
5.开工日期: 年 月 日,竣工日期 年 月 日,工程总天数: 天。
第二条:工程价款
工程总价:
付款方式:签协议时付定金 元,
第三条:其他事项
1. 甲方责任
必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
2. 乙方责任
1 )指派一名工作人员为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。
2 )负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
第四条:违约责任
合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的 5 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇二
在请人装修的时候是要签订劳务合同的,在很大程度上也能够保证双方利益合理合法,这里给大家分享一些关于装修木工劳务合同范本,希望对大家有所帮助。
根据施工需要,甲方将工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理,明确双方在履约过程中的权利、责任、义务,确保分项工程施工质量,加强施工进度的控制,保证工程顺利进行,经双方共同协商订立如下合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称
二、工程地点
三、承包范围
施工图纸范围以内框架主体的模板工程的所有施工内容,施工过程中(含施工前)的一切图纸变更,技术更改随变,已包在承包范围以内。
四、工程内容
模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。
五、工程承包方式
1、本工程采用包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包材料节约)手提电动工具及手工工具乙方负责。
2、按施工图纸,包括变更等部分模板工程人工费按实际展开面积计价。
六、质量要求
严格要求按图施工,符合规范要求,质量等级必须满足合格。
1、模板及其支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。,漏浆由木工班组清理干净,浇砼时木工必须安排专人看模,漏下砼浆用水冲洗干净,否则每次罚款__________元。
七、施工工期
乙方施工必须满足流水作业需要,按时完成甲方进度计划安排,且不得因自身原因延误其它班组施工进度。
八、工程管理双方责任
a.甲方责任
1、提供有效的施工图纸,处理施工技术问题;
2、提供外脚手架及安全防护网;
4、及时将支模用的材料供应至现场;
8、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿;
9、按合同约定进度支付工程款。
b.乙方责任
2、熟悉图纸,按图纸要求提前配好模板,尽量减少余料;
5、按图纸及工艺要求提前做好材料计划,报甲方工长审批;
8、因质量不合格或其他过失造成的返工,属于乙方责任的,乙方应承担由此引起的工机料损失。
9、协调好流水作业相关班组的工作程序,不得故意刁难;
10、工地内不得闹事生非,不得中伤他人、打架,各项违法活动一经发现处__________元罚款,情节严重者扭送公安机关处理。
11、合理使用模板,未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板,违者视其情节轻重每次罚款__________元以上。
12、本工程乙方和第三方签的任何协议、合同,属乙方自已责任,与甲方无关,甲方不予认可。
13、施工过程中本班工人因自已原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责全部责任。
14、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施,以及损失配电设施的行为及违反安全用电的行为,发生一切后果由乙方承担。
15、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动安全防护设施、以及损坏安全防护设施的行为及违反安全操作的行为,发生一切后果由乙方承担。
16、进入施工现场不按规定使用安全帽和安全带,甲方责令未改者,处以50元罚款。
17、乙方负责人必须坚守工地,安排工作,指挥管理,带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求,保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善,管理失职所造成的一切损失和不良社会影响,一概由乙方负责人承担,经三次指出而没改进的,甲方有权终止协议,余下的工程款不作结算。
九、工程变更
增加施工项目或由于图纸变更施工内容变化大,造价增加较大,原合同条款不能言表的,可协商签订补充协议。
十、保修责任
保质、保修期内,甲方通知乙方限定时间内不整改,甲方将另派请人保修,费用在保质金中扣除。
本协议一式_______份,双方各执_______份,签订之日起生效。
发包方: (简称甲方) 承包方: (简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方将本工程的劳务承包给乙方施工,为了明确双方权利和义务,本着平等自愿的原则,特订立本合同。
一、工程概况
1、石膏吊顶 573平方 2、包柱子 15根 3、吧台 6米
4、超市柜 1个 5、黑房 1个 6、机房 1个
7、厨房 1个 8、卫生间 1个
9、背景墙与形象墙 1个 10、小隔断 4个
11、石膏板封墙
总工程量: (大写金额)
二、工期要求
1、乙方所承接的工期,时间以甲方通知进场之日起至 年
2、 月 日开始, 年 月 日结束,工期为 日 ,若超工期1日按 扣除。
3、为保证工期,乙方派驻本项目部的工人由班组自定,并服从甲方管理人员的安排,保证本项目能够按期完成。甲方安排加班的时间乙方无条件无任何理由不服从。
4、付款方式:进工地先拿3—5000生活费,中途按工程进度付款,余下10%在该工程完成以后一次性付清。
5、本合同一式贰份,甲乙方各执两份,每份均具有同等法律效力。 备注:工地人身伤害问题:乙方负责,甲方概不负责。
甲方: 乙方:
联系电话: 联系电话:
签定时间: 签定时间:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将________________公司______________工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下
该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。
二、本合同期限
从_________年______月______日起至_________年______月______日止。
三、工程质量标准
所有分项工程质量确保优良
四、劳务管理费的上缴及付款方式
1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币____________万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的____ %返回乙方作为奖励。
付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付______%,装修完工前付______%。
五、乙方的职责
1、乙方提供相关的证件及资质,配合乙方办理相关手续。
协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。
六、乙方的职责
1、全面履行__________________公司与_________________建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。
2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的______%进行处罚。
七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇三
乙方:
一、对石溪幼儿园的坪面、楼面和地面进行建设装修,据预算工程总造价约为30万元。
二、乙方应按甲方确认的项目进行施工,工程量结算每单项须经甲方现场负责人签字确认为准。
三、乙方应确保工程质量,如发生返工和材料浪费等现象,概由乙方承担所有费用。
四、整个装修工程由乙方全部垫资施工,整个装修工程完工验收一个月结清全部工程款。
五、乙方在施工过程中,要注意施工安全。如发生任何工伤事故,甲方不承担任何责任和义务,概由乙方自负。
六、本合同的未尽条款,甲乙双方协商解决。
七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:乙方
年 月 日:
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇四
发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)
地址: 地址:
电话: 委托代理人: 电话:
施工负责人: 电话:
第一条 工程概况
1.1 工程地点:___________________。
1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式。
(1)承包人包工、包料
(2)承包人包工、部分包料,发包人提供部分材料
(3)承包人包工、发包人包料
第二条 施工图纸
双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:
第三条 发包人义务
3.2 提供施工期间的水源、电源;
3.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包人义务
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
第六条 材料的提供
6.2 由承包人提供的材料、设备,承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。
第七条 工期延误
7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包人同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延。
7.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延。
第八条 工程款支付方式
8.1 双方约定按以下第____种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款:
(2)其他支付方式。
8.2 工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后____日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。
第九条 违约责任
9.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
9.2 未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。
9.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
9.4 由于承包人原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。
本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的 依法向人民法院提起诉讼。
第十一条 几项具体规定
11.1 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
11.2 施工期间,发包人将外屋钥匙____把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责提供新锁____把,由承包人当场负责安装交付使用。
11.3 施工期间,承包人每天的工作时间为:上午____点___分至___点___分;下午___点___分至___点___分。
第十二条 其他约定事项:
第十三条 附则
13.1 本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
13.2 本合同签订后工程不得转包。
13.3 本合同一式____份,双方各执____份,____部门____份。
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇五
发包人: (简称甲方) 承包人: (简称乙方)
依据《^v^合同法》、《^v^劳动法》的规定,本着平等、自愿、公平和诚信的原则,经甲乙双方充分协商,就各自的权利和义务达成一致,特订立本合同,甲乙双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程地点:
2、结构形式:
3、工期要求:
4、建筑面积;详见图纸。
承包方式:包人工费、包施工机械、包周转材料、包质量工期、包安全文明施工,负责分包工程的施工技术管理。
二、承包范围与工作内容
1.承包范围:承包除防水、门窗工程、外墙保温、内外墙涂料、雨水管、铁艺、木架构、安装工程(水、电、暖通、消防、电梯)以外的所有图纸文件设计内容及变更内容在内的劳务总承包。承包范围内所有用于建筑实体上的建筑材料。乙方负责工程施工所需部分施工机械,周转材料及耗材主题施工用小五金、垫块、支撑及穿墙螺丝等。乙方按规定组建劳务施工项目经理部,负责施工技术管理。
2、承包工作内容:
(1)人费:人工配合机械挖土、清土、沙石回填,人工室内外回填土的场内运输回填及夯实。基础垫层以上主体结构的钢筋制作与绑扎,模板支、拆、砼浇筑及养护所有砌体机构,内外墙、楼地面粉刷抹灰、外架搭设,施工现场内材料的装转运,安全文明施工。
(2)施工机械:包括输送泵、塔吊、施工电梯,钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切割机、调直机)砼浇捣设备(振动器、平板振动器)木工设备(大电锯、手动电锯),内外粉设备(砼浆搅拌机),小型设备施工机具等。
(3)周转材料:模板、方木、外脚手架及支撑用钢管、扣件,一级配电柜以下的配电、配线、电缆、照明灯,以及其他零星周转性材料。
(4)主体施工用小五金(铁钉、扎丝、双面胶、电焊条)。
三、结算办法及承包单价
1.综合清包单价:按图纸建筑面积260元/m2。竣工结算按以建楼房实际建筑面积为准。
2.上述承包单价包括人工工资、劳务承包管理人员工资差旅费、辅助材料费、夜间施工津贴,一次包干不作任何调整。
四、付款办法
1.主体三层封底付25%,主体封底付25%,外墙及屋面完10%,室内抹灰及地面完(包括楼梯、电梯间)付10%,室外散水、坡道、台阶等工程完10%,竣工验收合格后付15%,剩余部分竣工一年后付尾款的50%,二年后付清。
2.在到付工程款节点后,7-10天内,乙方不得停工,否则甲方造成的一切经济损失由乙方承担。
五、双方责任
甲方责任:
1、提供水电主线路,承担施工水电费。
2、提供施工图一套,负责提供本工程的标高基准点及各栋楼位置,负责验收乙方部分项目工程。
3、负责处理本工程周边关系,负责现场各分包单位交叉施工人员的协调。
4、按照协议约定,对乙方所报已完成工程量进行确有其事,组织竣工验收和结、决算,并及时向乙方拨付工程款。
1、乙方按定额的约定用量和损耗,提前一周向甲方上报原材料使用计划,原材料到场后,乙方负责接收、保管、使用。
2、乙方负责组织好本工程所需用的各工种专业人员,保证足够的施工力量,管理人员及专业施工人员配备齐全,并具备相应的有效上岗证书。
3、严格按照施工图纸设计要求,变更通知及甲方现场管理人员的安排工作施工。
4、建立健全质量、安全、工期、现场文明施工保证体系,切实做到优质、高效、低耗、安全。
5、乙方施工人员进场后向甲方呈报项目部管理人员及各工种人员名单,教育单位职工遵纪守法,严禁以各种形式偷盗施工材料,一经发现,甲方将给乙方进行盗一罚十的处罚。
6、乙方施工人员进场必须进行三级安全教育,开班前例会。提高工人的安全、质量意识,保证工程施工质量及人身安全。
7、乙方应在甲方领导下组建该工程项目经理部,服从甲方管理。
六、质量、工期、安金文明旋工
1.质量标准优质主体严格按照国家、地方施工及验收标准规范进行施工、验收。
2.工期:严格按照甲方乙方协商制定的施工进度计划执行,人员由乙方自行调整。如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。
(1)甲方不能提供施工场地,水源、电源未接通,影响进行施工;
(2)重大设计变更影响旅工进度;
(3)非乙方原因或监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。
3.安全文明施工:
(1)甲乙双方应遵守国家和行业安全生产的各项法律法规,建立专门的安全生产制度,设置安全生产管理机构,遵守甲方的安全管理。
a、甲方提供的施工图纸或做法说明,应符合《^v^消防条例》和有关防火设计规范。
b、在施工期间应严格遵守《建筑安全工程技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《^v^消防条例》和其他相关的法规、规范。
c、由于甲方确定的图纸或做法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
d、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
(3)在合同执行期间,无论任何原因,任何地点乙方人员发生的伤、残、亡等一切安全事故乙方自负责任,并承担费用;如若发生安全事故,必须圭动积极处理,否则甲方扣款、重罚处理。乙方在工程施工或维护期间对本工程以外的其它财产、设施或人身造成的损失、损坏或伤亡等,乙方承担由此发生的一切费用。
七、其他
1、未尽事宜按照国家、省市现行有关规定执行,或由双方及时签订补充协议。
2、工程质量优质主体按市臻全文明工地施工,工期按甲方月进度计划执行。
3、进入现场施工人员应持证上岗,身体健康。
4、本工程不得转、分包,如有发现甲方有权单方终止合同,信誉金不预退还,未结算工程款不预结算支付。
八、协议解除
具有下列情况之一的,甲方可以解除协议:
1.乙方不服从人甲方管理,不能保证质量、进度,无视安全生产操作规程的。
2.乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度。
3.因乙方原因造成工地停工24小时以上,甲方有权另组建新的施工队并拒付工程款。
具有下列情况之一的,乙方可以解除协议;
1.甲方不履行协议或触犯国家法律法规,侵犯乙方合法权益的。
2.由于业主原因造成工程停建。任何一方解除协议时,必须提前七天通知对方。
九、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方协商解决;解决不了时,由起诉方所在地人民法院起诉裁决。
十、违约责任
1.因甲方或业主原因造成乙方进场后停工,且工期相应顺延。
2.由乙方原因,工程不能按合同约定工期竣工,乙方承担甲方与业主方罚款100%的罚款。非乙方原因,工期相应顺延。
十一、其它约定
1、乙方在施工期间,要做到遵纪守法,出现违纪现象,以甲方的规定对乙方进行处罚,情节严重者,交司法部门进行处理,给甲方造成损失由乙方承担。
2、如甲方给乙方工程款后乙方未及时支付工人工资造成工人怠工、闹事上访的,由乙方负责。
3、如发生工期、质量、安全文明施工等问题,甲方根据有关规定下发的处罚,由乙方现场主管人员签字认可为准,乙方拒不执行者视为抗拒管理,给予双倍处罚。
4、本协议承包价格一次包死,中途任何一方不得提出来调整价格。
5、施工中如果发生工伤事故费用由责任方负责。
十三、协议份数
1、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效,另附甲、乙双方签字法定代表人员身份证复印机件一份,工程完工双方全部履行合同约定,工款付清后本合同自动失效。
3、本合同未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效应。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇六
工程承包人:(以下简称甲方)
劳务分包人:(以下简称乙方)
依照《xxx法》《xxx建筑法》《建筑工程安全生产管理条例》《贵州省建设工程质量管理规定》及其他相关法律,行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就木工劳务分包事项,协商达成一致订立本合同,共同履行遵守执行。
1、工程概况
2、工程名称:龙里县廉租住第四期
3、工程地点:龙里县环南路
4、工程结构形式:框架结构和砖混结构
一、承包方式及单价
2、此单价均已包括劳务分包人为了实施和完成本合同约定的工程施工图所示所需的木工工种的一切费用。
3、价款支付:以单栋结算,主体结构完成2层开始付款,按完成工作量80%支付,以后按月进度的80%支付,竣工验收40天内支付余款。
二、承包范围:劳动力的组织,专业木匠制作人员。
三、进度管理
1、班组必须保证有充足的高素质技术工人进场施工,确保在保证质量和安全生产前提下如期完成甲方规定的周、月计划和总体进度任务。
2、若班组因劳动力不足或员工素质低,不服从管理,多次影响其它工序施工或拖延工期,项目部提出警告无效,将有权采取措施,组织人力突击直到责令班组限时退场,发生的费用按规定2倍从结算中扣除,并责令退场。
3、班组必须执行项目部所排的进度计划施工,对以各种理由而拒不执行,将采取 元的罚款。
四、质理管理
1、本工程为优质工程,质量验收以项目部、建设单位验收结果为准,并列入结算依据。
2、质量标准,分部分项工程必须经甲方和监理一次验收通过。
3、严格按图施工及验收规范操做,若擅自做主,造成质量返工事故,将追究责任并承担所发生的一切费用。
4、验收工程中,不密切配合,一次性验收不合格,不及时整改的,将按项目部管理条例处罚。
五、安全生产管理
1、按公司统一设定的表格填写花名册及身份证复印件,报项目部备案。若人员增减,调整须及时上报。备案在职以外人员发生事故,班组自负其果。
2、班组严格遵守国家及地方政府法规劳动组织人员若有非法用工人员,一经查出,其责任由班组自负。严禁入工地不佩戴安全帽,赤膊上班,穿拖鞋上班等不文明行为,一经发现处以每项罚款50元/人,在每班组工程款扣出。
3、以事故分析,属施工不当或指挥失误而定,违规操作由乙方负责。
六、以上协议经双方签字盖章后生效,同时受法律保护。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇七
承包人(全称):
发包人、承包人根据《^v^建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对金色阳光14#楼(工程全称)签定工程质量保修书。
第一条工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。
该按照《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定执行。
第二条质量保修期
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;
3、装修工程为1年;
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;
5、供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期;
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;
7、其他项目保修期限约定如下:按照《^v^建筑法》、《建筑工程质量管理条例》的标准及有关规定约定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
第三条质量保修责任
1、属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
2、发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
3、对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。
4、质量保修完成后,由发包人组织验收。第四条质量保修金的支付。
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%,本工程约定的工程质量保修金为施工合同的3%。
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为/ (大写)。质量保修金银行利率为/ 。
第五条质量保修金的返还
发包人在质量保修期满后14天内,交剩余保修金返还承包人。
第六条其他
双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。
发包人(公章):
承包人(公章):
日期:
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇八
承包人(乙方):________________________
第一条工程概况
1.工程名称:__________________________________。
2、工程地点:__________________________________。
3、承包范围:参见合同附件之预算表。
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分辅料,发包人提供装修主要材料;
(3)承包人包工、发包人包料。
(附件即经双方当事人签字确认的《承包人/发包人提供装饰装修材料明细表》。)
第二条施工图纸
双方施工图采取下列第____________种方式提供:
(2)发包人委托承包人设计施工图纸,设计费(大写)____________元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。
施工图纸经甲乙双方确认后,提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份,甲乙双方各持一份,作为本合同的附件。
第三条甲方工作
1、开工前天,全部腾空或部分腾空房屋,清除障碍物(合同已经包清理的除外),对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施,为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺利进场施工,除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源,负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的,应当负责做好施工现场的保护等工作,应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费,依据规定交纳应由其承担的各种税费。
第四条乙方工作
1.参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底,拟定施工方案和计划交甲方审定确认。
2.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。
3.未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
4.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好,保证居室内上、下水管道的通畅。
5.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的,应当及时并给予其必要的准备时间。
6.严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
7.工程竣工前未移交甲方之前,负责对现场的设施和工程成品进行保护。
第五条关于工期
1.工程期限____________天,开工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的,工期不予顺延。
(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;
(5)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。
第六条关于材料供应和保管
1.任何一方负责提供的材料和设备,均须是符合法律、法规规定的合格产品,还必须符合本合同约定的标准和设计的要求。提供方应将材料和设备按时、按量运送到施工现场,并通知对方当事人验收签字确认。
2.对一方提供的任何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,提供方应当予以更换。由此造成的费用增加部分,有提供方承担。
3.材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和使用,如因保管不善或者使用不当造成的不必要的浪费、损坏或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。
第七条关于质量和验收
2.甲、乙方双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查、验收手续;甲方不按时参加验收的,工期应予顺延。
3.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费用由甲方负责。
4.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应当自接到验收通知后天内组织验收,并办理验收移交手续。
5.验收时,工程项目合格率达到____________%时(以上程价款比例为准),其他不合格项目(不包括工程项目未完成或成品程序未完成的项目)的维修或返工不影响竣工日期的确立,甲方对此应予以确认。
6.乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。国家行政部门或者行业机构在本合同签署生效之前已经发布对个别的工程项目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以国家行政部门或者行业机构的规定为准。
____________________________________________________________________。
8.工程未验收的,甲方不得先行使用。
第八条关于工程价款及结算
1.双方约定按以下第____________种方式支付工程款:
(1)合同生效后,发包人按下表中的约定,直接向承包人支付工程款:
第四次____________工程验收后天工程总造价的5%,约____________元。
(2)其他支付方式:______________________。
(1)固定价格,本工程总价款为____________元;
(2)单价不变,按实际数量加损耗率计算,但是总价不得超过____________元。
b.瓷砖面积为:实际面积+6%×实际面积;
e.其他按项项目按项计算;
f.其他按平方米计算的项目为:实际面积+6%×实际面积;
g.估价项目测量后再具体报价;
h.经甲方同意代购的项目按预算内造价购买,经甲方同意可以调整。
3.特别费用的约定:
(1)施工过程中,施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。
(2)施工过程中,因为乙方的因素违规被执法机构或管理机构罚款的,罚款由乙方支付;如乙方行为是在甲方强行要求或者指挥下发生的,罚款由甲方负责。
(3)合同附件预算表中没有列明税费,税费由甲方按实际征税额向有关部门交纳;已经列明税费的,由乙方负责缴交。
(4)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的,由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。
4.乙方按双方签署的预算附件项目执行。如甲方增加新的工程项目,另行签署合同。其中涉及款项,甲方应按预付50%、项目完工50%的办法在工程验收前支付给乙方。如其中物料款项大于该项目的50%,则甲方应按实际比例先支付给乙方备料。
5.工程验收合格后,乙方应将有关资料送交甲方,双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议,即视为同意按照该资料进行工程结算,双方应填写工程结算单并签字,甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。
第九条工程预算文件(表)属于本合同附件,所列工程项目除经过甲乙双方同意外,不得随意添加、更改、删除。
第十条责任与罚则
1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责,其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作,由此引起的损失和事故由甲方负全责。
2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,每拖延一天,应向甲方支付____________的违约金。
3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的,应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。
4.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的,应当按照____________支付乙方延期付款违约金。
5.未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由其自行负责。
6.因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
7.乙方在遭遇不可抗力影响施工的,应当及时采取措施避免损失扩大,并将有关情况通知甲方。否则,应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。
第十一条双方如对合同的执行发生争议,应友好协商解决:协商无效的,可提交人民法院诉讼。
第十二条附则
1.本合同一式两份,双方个执一份,同具法律效力。
2.本合同履行完成后自动终止。
_____年____月____日____年____月___日
最新木工清包工承包协议书 装修合同汇总篇九
承包方(简称乙方):
第一条 工程概况
1.1 工程地点:______________________________________。
1.2 工程内容及做法(装修预算表)。
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)承包方包工、包料;
(3)承包方包工、发包方包料(发包方提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限___个工作日,开工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日。
1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):________________________元,小写:______________元(室内装饰装修工程报价单)。
第二条 施工图纸
发包方委托承包方设计施工图纸,图纸一式二份,发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸),设计费用含在工程价款内。
第三条 发包方义务
3.2 提供施工期间的水源、电源;
3.3 负责协调施工队与周边邻居之间的关系;
3.5 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。
第四条 承包方义务
4.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
4.3 保证室内上、下水管道的畅通;
4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
第五条 工程变更
5.1工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议(或变更项目预算表),同时调整相关工程费用及工期。
第六条 材料的提供
6.2 由承包方提供的材料、设备(承包方提供装饰装修材料表),承包方应在材料运到施工现场前通知发包方,并接受发包方检验。
第七条 工期延误
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)发包方同意工期顺延的其他情况。
7.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延; 因发包方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包方承担,工期顺延。
7.3 发包方未按期支付工程款,工期相应顺延。
7.4 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延; 因承包方原因造成工程质量存在问题的,在三日内由甲方或甲方代表提出具体整改方案的,返工费用由承包方承担,工期协商顺延, 同一质量问题第二次整改工期不顺延。
第八条 质量标准
双方约定本工程施工质量标准:中华人民共和国建筑装饰装修工程质量验收规范 ,施工过程中双方对工程质量发生争议,由无锡市装饰协会主管部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包方承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包方承担。
第九条 工程验收和保修
9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:
(1)水电施工改造完工,开关插座定位验收;
(2)泥工粉砌新墙完毕,墙、地砖铺贴完工;
(3)木工吊顶,木制品完工;
(4)油漆工程完工;
(5)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。
9.2 工程竣工后,承包方应通知发包方验收,发包方应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续。
9.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为3个月,3个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目,因外力引起的损坏和其它单位提供的设备,工程项目收费维修。
第十条 工程款支付方式
10.1 双方约定按以下____方式支付工程款:
10.2 工程验收合格后,承包方应向发包方提出工程结算,并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字,发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。
10.3 工程款全部结清后,承包方应向发包方开具正式统一发票。
第十一条 违约责任
11.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 11.2 未办理验收手续,发包方擅自动用工程成品而造成损失的,由发包方负责。
11.3 因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
11.4 发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内),每延误一天向对方支付违约金发包价2‰,七天后乙方可中止合同。
11.5 由于承包方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金发包价2‰。
第十二条 合同争议的解决方式
(一)提交无锡市装饰协会仲裁;
(二)依法向人民法院提起诉讼。
第十三条 几项具体规定
13.1 工程施工中产生的垃圾,由承包方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包方负责支付垃圾清运费用(大写)________________元(此费用不在工程价款内)。有关单位向发包方收取的各项收费和押金由发包方支付。
13.2 施工期间,承包方每天的工作时间为:上午________点______分至______点______分;下午______点______分至______点______分。
第十四条 其他约定事项:
第十五条 附则
15.1 本合同经双方签章后生效,合同履行完毕后终止。
15.2 本合同签订后工程不得转包。
15.3 本合同一式________份,双方各执________份。
15.4 合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日