2023年混泥土包工包料合同(十篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇一

乙方：___________

为了很好地维护*乙双方的共同利益，*方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工，经*乙双方共同协商，达成如下协议，望*乙双方共同遵守。

一、承包方式

本项目实行包工包料的形式。

施工范围

施工位置及长度按*方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。

二、单价及付款方式：

1、单价：

沥青混凝土铺筑厚度4～5cm，中粒式

按每平方米60元进行工程量结算，

2、付款方式：

*方预付沥青款叁拾万元整（300000、00元）给乙方，工程完工后，剩余尾款*方一周内一次*付清。

三、质量要求

1、乙方按照合同协议要求保*沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面层翻砂等原因造成返工或维修费用由乙方自行承担。

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇二

供方(乙方)：

根据《^v^合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方经充分协商，就工程材料采购事宜达成一致意见，签订本合同。

第一条 供货数量及价款：

1、 货物明细表

2、 本合同价款为固定单价。本合同价款包括但不限于务工人员综合保险费、人工费、材料费、机械费、中小型机械费、运费、竣工清理费、成品保护费、管理费、利润、税金、安全文明施工、夜间施工、各项试验费、检测费(如：容重、抗压强度、导热系数等试验费用)以及迎接各级领导检查措施费用等未完成本工程所需的一切费用，其中乙方委托甲方待其采购的xx水泥有限公司生产的psa32、5号普通硅盐酸水泥，所需费已含在本合同的单价中。乙方应按每次施工工程量做好水泥进场计划。

3、 结算方式：双方按照甲方提供的施工图纸或者甲方技术部门下发的图纸计算工程量。其中水泥材料按甲方签订的水泥购货合同价乘以乙方在甲方领用水泥的小票用量在结算时予以扣除。若水泥价格有变动，甲方将书面通知乙方。

4、 施工完毕后、乙方须在七日内向甲方提供技术资料作为备案使用，且不得以工程款支付不及时为由，延误资料的提供时间。

第二条 质量标准

1、 符合国家、北京市及建筑材料行业优等品标准(以三者中最高为准)，同时满足买受人提出的有关技术治疗要求以及质量验收标准、监测报告、合格证等相关资料的标准。

2、 承包内容包括但不限于基层处理及杂物清理、清扫干净;设置保温层厚度、坡度标志线以及找坡线;找坡层、保温层同时施工材料找坡层部分按照2%找坡。发泡混凝土面干密度容重不低于405kg/m、本工作内容与技术方案不一致时，按技术方案执行。

3、 乙方承包范围：屋面保温、找坡层，用泡沫混凝土材料施工并找2%的坡，建筑物面最薄处厚度为xxxmm。

第三条 双方约定

1、 乙方所提供的泡沫混凝土材料为现场制作材料，根据情况，材料进场时间和完工时间以甲方现场生产负责人口头或书面通知为准，乙方必须保证具有随时按甲方要求的进场能力，接到甲方进场通知后3个日历日内组织机械、人员进场具备施工所需的一切条件，并按甲方要求工期完场施工。若一方不能按甲方要求时间进场或未能按要求工期完成施工的，每延误一天，乙方应向甲方缴纳违约金20xx元，并且因此给甲方造成的一切经济损失均有乙方承担。

2、 甲方负责提供检测单位，乙方承担检测费用。

3、 甲方负责提供到电源到b(二)级箱，以下由乙方自行解决，电费由乙方先行缴纳，预缴电费5000元，乙方负责安装电表(电费1、15元/度)

4、 甲方负责提供水源点，费用有甲方承担。

5、 甲方提供屋面标高控制点，乙方负责测量放线标定控制点。

6、 甲方给乙方提供宿舍一间，伙食由乙方自行解决。

7、 排气孔有乙方负责安装。

8、 乙方不得随意挪用甲方的水泥、钢筋、卡扣、木方子等材料，如发现擅自挪用处罚原材料五倍的罚款。

9、 水泥供应约定

1) 甲乙双方本着公平公正的原则为保证工程进度，缩短原材料进货时间，减少中间材料复试环节，双方协商使用供应甲方水泥的厂家直接供货，本工程所用水泥标号为国标。

2) 甲乙双方约定所使用的水泥标号为国标的水泥价格为xxx元/吨。水泥的结算数量以双方库管签字认可的交接小票为依据进行结算。

3) 水泥运输置卸货到场之间发生的所有费用由乙方负责。乙方应将水泥存放在甲方指定的位置，并做好防水、防潮、防尘措施，水泥到场后由乙方负责看护管理。

第四条 付款

1、 付款方式：乙方按照要求进场后，整体工程完成50%支付合同款的20%;整体工程完成100%后支付合同款的50%;经建设单位和设计单位验收通过后支付合同款的95%。由于甲方资金困难，无法按时付款时，应当酌情顺延付款时间。(每支付一次工程款时，甲方将扣除乙方所使用甲方的水泥款，扣除的水泥款由采购部直接支付给水泥厂家)。

2、 发票：乙方在申请合同款项时，必须提供符合甲方要求的同等金额有效工程款的发票，否则甲方有权延期支付乙方工程款。

3、 质保金：合同款项的5%为本工程的质保金，两年质保期结束后，由乙方提供发票结清此款项。

第五条 违约责任

1、 所有材料、机械的看管、防护措施均有乙方负责，包括甲方协调供应的水泥材料，甲方负责协调水泥存放场地，水泥进场后就视为乙方材料，看管、防护等措施均由乙方负责。

2、 由于乙方原因在施工过程中造成的材料浪费(如：水泥)或工程返工，此部分的.损失费用由乙方承担。

3、 甲方负责贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查，因乙方自身原因造成的安全生产事故，所有责任和损失均有乙方自行承担。

4、 甲乙双方未尽合同约定义务导致对方损失时，违约方承担全部责任，并承担所造成的经济损失。

5、 如乙方不能按甲方要求按期供货导致甲方损失，甲方有权更换其他合作厂家，并且甲方不承担违约责任。

6、 乙方须保障甲方使用其产品时不受到关于侵犯专利权、商标权或者工业设计权的指控。

7、 甲乙双方特别约定本合同债权部的转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款10%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

8、 双方在履行合同中，如因乙方提供的产品不符合国家规定而给甲方造成的损失，由乙方承担违约责任。

第六条 合同解除

1、 乙方履行合同不符合要求拒绝更正，或乙方延迟履行合同超过 5日的，甲方有权解除合同。

2、 甲方延迟支付合同款超过 60日的，乙方有权解除本合同。

3、 因一方违约时合同不能履行的，另一方欲将终止或者解除全部合同，应以书面形式通知违约方，解除合同从书面通知送达对方时生效，如采用邮件方式送达，双方一致同意按本合同地址发送邮件15日后视为送达。 不可抗力 因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任，任何一方都有权解除合同。所谓不可抗力，是指双方无法预见、无法避免并无法克服的客观情况。

争议解除方式 双方约定，在履行分包合同过程中发生争执时，双方协商解决。调解不成时，依法向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。依法向北京市朝阳区人民法院申请执行，如有一方违反管辖约定，违约方向另一方支付本合同价款30%的违约金。 其他 本合同附件是本合同的组成部分，和本合同具有同等法律效率。 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，本合同与补充协议不一致的地方，以补充协议为准。 本合同自双方签字或盖章之日起生效，如不能在同一天签字货盖章，以后签字或盖章一方的签字或盖章日为合同生效日。

本合同一式四份，甲方二份，乙方二份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

_________年____月____日

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇三

乙方 ：______

一 ：1、甲方疏通道路，提供倒土场地;

2、甲方根据乙方施工进度及时支付乙方的渣土清运费用;

3、如遇到岩石，挖掘机确实挖不动时，经甲方确认后，其破碎台班由甲方支付。

4、乙方必须按照甲方设计方案施工，最终以甲方提供图纸验收。

三 ：运输费用

乙方负责钩机、运输车、装载机的所有费用，甲方只需按运输方量计算，就地回填每立方7元、外运每立方22元。

四 ：经验收合格后由乙方提供地税完税发票，七天内支付工程所有余款。

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇四

乙方：

依照《_合同法》及其它相关法律、法规之规定，甲乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方将广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石工程承包给乙方施工，并达成如下几点，望双方共同遵守。

一、施工地点、概况和结算方式：

1、广东省、雷州市、覃斗镇水库周边约1000亩荒地取石，暂定取石100万吨以上，施工时间直到把石头取完为止，施工队只有乙方一个队伍，不能有第二个队伍参加。

2、施工队所挖出来的石头，甲方按每立方33元，石比例是立方米计算付给施工方，施工方自配车辆运输，运输距离是22公里为止，超过1公里每吨按( )元1公里补助给施工方，水库所挖出来的石头全部运往大唐发电厂建防护堤坝，石头没有规格，只要能装上车就行，石头过磅费用由甲方支付。

3、石头的重量按大唐发电厂磅单为准，结算日期三天一结，油料甲方提供结帐时扣回，调运机械设备( )一台。

二、甲方责任：

1、甲方必须出示相关合法的手续给乙方施工，并负责所有政府部门的协调工作，在协调过程中所产生的任何费用，甲方自己承担与乙方无关。

2、甲方应保证乙方在施工过程中，不受任何部门的干扰(如政府部门和社会闲杂人员)，如出现这种情况，甲方负一切责任，并保证乙方正常施工。

3、乙方在施工过程中，如遇当地村民和社会闲杂人员闹事导致工地不能正常施工或停工，甲方应赔偿乙方机械和工作人员的误工费，挖机( )元/天，炮机( )元/天，工作人员( )元/天。

4、项目部检查，暂停2-3天是正常事情，如果超过三天以上工地还不能开工，甲方应开始对乙方进行赔偿，如因甲方手续不全导致工地不能开工的情况下，甲方应赔偿乙方所有机械和工作人员的一切经济损失(机械来回的调运费和误工费、工作人员的误工费)。

5、甲方负责乙方在施工和运输过程中，必须做好政府部门的协调工作(如交警、路政、环保、超载、村委和当地各个部门)，并保证不受社会闲杂人员闹事、打架、破坏，如出现上述问题，甲方承担事故的责任和乙方的一切经济损失。

6、石头没有运进大唐发电厂之前，甲方应适当支付点资金给乙方的正常生活开支、机械维护和机械的月供费用，甲方提供宿舍，费用乙方处理。

三：乙方责任：

1、乙方在施工和运输过程中，如发生人员伤害和交通意外事故，由乙方自行负责承担与甲方无关，乙方必须确保施工和运输安全，必须购买人、车及第三者责任保险。

2、泥头几百米道路，乙方负责维修，由甲方提供地方修路，本合同签订之日起一个星期内乙方必须有足够的机械设备进场施工。必须服从甲方管理人员现场指挥和安排，如遇特殊情况在同等的利益下，双方协商解决。

3、如遇天气、重大节日和人力不可抗拒的原因下，工期相对顺延。

四、本合同如有未尽事宜，双方协商解决并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，如双方发生争议而协商解决不了时，任何一方均可以向当地有关部门申请仲裁或向法院起诉。

五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自签订之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇五

委托代理人：

联系地址：

供方：

委托代理人：

联系地址：

为规范商品混凝土购销行为，保护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照《^v^合同法》《预拌混凝土》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：______________小区工程建设。

二、工程地点：______________小区。

三、供应混凝土量_______m3（结算时按实际数量结算）。

四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

五、产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价

1、产品名称：

2、强度等级：

3、坍落度（cm）：

4、数量（m3）：

5、单价（元/m3）：

6、工地运输方式：

7、总价：

六、供货量的确认

1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。

2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车，且平均欠量大于_______%时，供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。

七、商品混凝土质量标准要求

八、需方的基本权利和义务

1、需方应在浇筑混凝土的_______天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方；如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的，需方应及时通知供方。

2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并安排专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺利进出工地。

3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在_______分钟内办完查验交接手续，并安排在_______分钟内卸料完毕。

4、若供方提供的混凝土质量性能指标不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。

5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。

九、供方的基本权利和义务

1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，根据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采用______牌水泥，其它材料需方检验合格。配合比经需方验证后，不可随意调整，调整应提前_______天通知需方。

2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的配合比，同一部位的混凝土必须使用同一配比并采用同一品种规格的原材料。供方应及时按不同混凝土品种等级向需方提供商品混凝土出厂质量证明书和产品使用说明书，需方付清货款时应提供全部有关技术资料。

3、供方运送车辆和随车人员进入现场后，必须服从需方负责人员的调度指挥，提供优质服务。

4、供方应积极配合需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应及时派员进行协商处理。如因供应方原因造成需方出现质量问题，供应方应该承担赔偿责任。

5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。

6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应积极进行协商。如协商未果，可在提前_______天书面通知需方的情况下，停止向需方供应混凝土。

十、结算和付款方式

1、结算方式：供方根据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并提供给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在_______天内提出，否则视为认可。

2、支付方式：货款当年支付_______%，其余部分_______次_______年付清。

十一、违约责任

1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应根据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时承担违约责任。

2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十二、不可抗力

1、不可抗力包括因战争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严重自然灾害。

（1）所有人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。

（2）按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方承担。

（3）延误的供货期相应顺延。

（4）因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十三、合同的解除

1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行。

（2）因一方违约（包括因工程停建或缓建、混凝土生产运送设备严重故障）致使合同无法履行。

（3）法律规定的其他情形。

2、一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前_______天告知对方，通知到达对方时合同解除。

3、合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

4、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

十四、解决争议方式

1、提请____________仲裁委员会仲裁。

2、如果经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。

十五、其他事项

1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。

2、本合同一式______份，需方执______份，供方______份。

3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。

4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。

需方（盖章）

委托代理人：

签订地点：

______年______月______日

供方（盖章）

委托代理人：

签订地点：

______年______月______日

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇六

承包方：

发包方现将自家一座七层建筑物外墙干挂石材项目以单包人工费的莆式发包给承包方，经双方就本工程项目协商一致，订立工程合同。

一、 工程概况

工程名称: 住宅楼。

工程地点:福清市龙田镇积库村

二、 工程承包范围

建筑物外墙、车道、栏杆、室外楼梯板面及栏杆，装饰柱等干挂石材(包括焊接安装铁件及预埋件，石材打胶，清洗防护等)。

三、 承包单价

1、外墙面每平方按元计算，包括线条及窗套檐、线条檐口等按展开面积计算。

2、栏杆安装每米按

3、地面板每平方米按

4、外墙工程量按实际面积计算，应扣除门窗口面积。

5、罗马柱按点工计算，按实际量现场签证为准。

四、合同工期:

具备施工工作日起计 。

五、质量要求：

1、承包方严格按干挂石材装饰质量标准施工，达到焊件固件牢固防绣到时位，预埋件准确。

2、石材达到横平坚直，板面平整，不得把破损的石材安装上去，板面首先挑选，同一面板材不能有色泽差别。

3、石材胶到位，密封胶不得漏打，防护不得漏涂。对所用材料合理使用，对安装成品加以保护。

4、按照提供的设计图纸施工，如有异议同发包方协商解决，不得私自更改图纸。

5、由安装造成质量问题，承包方自行承坦一切费用。

六、安全要求：

1、承包人应严格执行《安全生产法》、《建筑安全生产管理条例》及相关安全法律法规，进入现场必须配戴安全帽，严禁穿拖鞋，高空作业时必须系安全带。

2、上下班要走安全通道，不得攀登脚手架。

3、施工人员不得违章作业，用电机具安全可靠。

4、进现场工人必须进行安全教育，建立安全规章制度。

5、设置安全检查人员，对施工环境加强检查工作，有安全隐患及时向发包方提出，并进行整改。

6、施工中积极配合其他工种施工，有异议向发包方提出协调。

7、承包方应按有关规定交纳相应保险费用。

8、承包方严格安全生产管理，承包方的施工人员和设备在本工程中所发生的安全问题及安全事故均自行承坦一切经济和法律责任。

9、施工用电必须工地专职电工接线、拆线。其他人严禁动用电控箱等。

10，施工全过程达到文明施工。

七、工程款支付：

每月按所完成工程量的 %支付。工程全部完成，佘款待工程结算后付清。

八、其他

1、承包方合理使用发包方提供的材料，使用不当造成材料浪费，承包方按实价赔偿。

2、施工现场必须达到完场清，建垃圾承包方自行清理。

3、工程保价时间;经双方验收合格日起算，保修期为壹年。

4、施工过程中发包方如有变更提前通知承包方。安装完成后再进行修改所发生的费用，按实际工程面积计算补给承包方。

5、发包方不提供点心、烟、由承包方自己承包担。

九：合同要求：

本合同一式两份，双方各执一份，自签定日起生效，直到工程款全部付清自己行失效，末尽事宜在施工过程中双方协商解决。

发包方： 承包方：

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇七

买方：

卖方：

签订地点：项目部

签订时间：20xx年10月1日

根据《^v^合同法》的有关规定，按照平等互利、公平、诚实信用的原则，为明确买卖双方的权利义务，经双方充分协商达成一致，特签定本合同以便买卖双方共同遵守。

2.合同标的

工程合同生效后，卖方同意提供商品混凝土及服务。卖方应按合同条款和“技术要求”的规定，为买方生产并提供商品混凝土;做好商品混凝土的装卸、运输、汽车泵或者地泵的输送浇注;进行出厂检验和验收工作;进行质保期服务，并履行质量保证责任;向买方提交货物检验、试验及其他所需的所有技术文件。

买方依照合同规定履行其合同义务的条件下，卖方须承担依照“合同条款”第条规定而履行其合同义务所产生的全部费用。

3.来源地

本合同项下所提供的货物和服务均应来自于：京基或高强

4.技术要求和标准

货物应符合以下“技术要求”中所述的标准。如果在以下“技术要求”中没有提及的，则应符合^v^国家标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

第二条、混凝土技术要求

1、混凝土材料应符合以下要求：

(1)砂石需有进厂检验报告及出厂合格证;

(2)水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告;

(3)外加剂需要有相应的合格证和检测报告;

2、执行标准

货款支付

首次付款方式：筏板砼浇筑完成后，双方核对无误后乙方在15日内付筏板总砼货款的50%。

筏板浇筑完成以后其他部分浇筑混凝土的付款方式为:乙方应在3个月内支付剩余的50%混凝土货款。如买方不能按上述约定足额支付商品混凝土货款，买方应支付违约补偿金(按商业银行同期的利息两倍计算利息)。卖方账户必须是合同约定账户，如卖方随意改变账户，买方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失全由卖方承担。

银行费用

在买方银行发生的费用由买方负担，在卖方银行发生的`费用由卖方负担。

7计划与供货

在要求到货前，买方一般应提前具体要求到货时间以提前小时的通知(可为电话通知)为准。如有计划有变化，也应于计划到货时间前5小时通知卖方。大量(超过1000立方米)使用货物，需提前两天预约。

卖方应按买方向卖方发出供货通知的供货时间、数量、规格、技术要求等提供货物。

卖方应使用搅拌车将货物运至买方指定的工程地点，运杂费已包含在合同单价中。卖方负责办理装、卸及泵送的一切手续，承担运输及泵送的全部工作和责任并负担实施运输及泵送所产生的全部费用。

8.保险

1卖方根据货物的特点，考虑对货物在生产、购置、运输、存放和交付过程中的丢失或损坏以及对工作人员和第三方责任进行保险，费用由卖方负责。

9.索赔与赔偿

不足量索赔

由卖方供应到工地现场的货物，经抽检，如被抽检的本车货物实际数量少于卖方出具的相应送货单，超过允许误差范围2%，本批货物数量将按此抽检结果计算和核定。

卖方供应的货物，数量虽然在允许误差范围之内，但经抽检，出现多次负偏差(超过%时)的现象，买方可能认为卖方有故意欺骗的行为，并有权对卖方提出警告、要求赔偿、甚至解除合同。

对于可清楚计量的部位，现场验工计量也作为实际到货数量的一个参考依据，应与双方签收的相应单据数量基本一致，如有较大差异的(超过2%时)，双方友好协商解决，查找原因，如经证实为卖方的原因，买方将追究卖方的责任，并向卖方提出索赔。

质量索赔

如在“合同条款”第7、9条所述之检验和验收过程中，发现货物的质量不能达到“技术要求”的有关要求，买方应事先以传真或电话，向卖方提出索赔，并附上有关检验单位出具的检验证明。

卖方须在收到买方的索赔文件(包括传真件)后，两个工作日内做出答复，认可是否接受买方的索赔要求。如卖方在收到索赔文件两天内不作答复，则应视为该索赔要求已被卖方接受。

延迟到货及付款索赔

除非合同双方书面同意延迟到货外，若商品混凝土未能按约定的时间运至交货地点则卖方应按本批未按时到货的货款5%向买方支付罚金，本项罚金开累不超过合同总价的2%，如超过合同总价的2%，则买方有权终止合同。如延迟到货(含因货物质量问题影响的到货)，已对工程的质量造成影响或停工，买方将追究因此而造成的相关损失。同时，为保证工程的质量和进度，买方有权按(b)的规定另行采购货物。

“合同条款”第条对货物提出的索赔，若卖方根据“合同条款”第(a)条的方式未能及时更换货物或出现多次质量问题对工程造成影响，则买方有权决定按“合同条款”第(b)的方式处理。

(a)更换

卖方应及时更换有缺陷的货物，费用自理。除买方特别许可外，货物的更换应当场完成。经替换的货物在通过规定的检验合格后，买方应予以接受。

(b)另行采购

如卖方未能及时更换货物或延误到货时间影响了工程的进展或出现质量事故对工程造成潜在危险，买方可以认定卖方不具备供应能力，为保证工程进度及质量，买方在通知卖方后有权单方面终止、解除合同，从其它公司采购替换的货物。但卖方必须赔偿买方因另外购买货物而产生的一切费用及额外支出。

10.买方保留的权利

除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

如卖方供货不及时或货物质量(含外观质量，如坍落度、和易性等)问题或无法满足工程的需要，买方有权执行(b)条款的权利。

如本工程其它标段的供应商供货不及时或货物质量(含外观质量，如坍落度、和易性等)问题或无法满足工程的需要时，买方有权要求卖方作为此标段的补充供货商或取替供应，卖方不应拒绝。

为更好保证货物的质量，买方(或代理单位)保留向卖方供应外加剂和水泥的权利，卖方不应拒绝，双方以合同的形式明确。

11.争端的解决

本合同执行过程中如果发生争议，双方应及时协商解决;协商不成时，依法向人民法院提起诉讼。

当合同双方完成了合同中规定的责任和义务，合同终止。

双方同意终止合同时，合同双方则将无例外的免去对方合同规定尚未履行的责任和义务，但已履行部分应当清算并继续履行完毕。

14.违约终止合同

因卖方违约终止合同

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标书之前和之后)，人为地使各投标价丧失竞争性，剥夺买方从自由公开竞争所获得的权益。欺诈行为还包括卖方擅自更改货物的配合比进行生产，改变重要原材料产地，使用非买方指定的水泥品种等。

如果买方根据“合同条款”第条的规定，发出违约通知书后，买方有权依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，或买方有权采取其认为最合适的措施来完成被终止了的工程，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用或为了执行完成被终止了的该部分而买方实际发生的直接费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

因买方违约终止合同

如果买方严重违背了合同规定的责任义务，而且这种违约没有任何条款允许时，则卖方有权终止合同的一部分或全部，但前提条件是卖方应在终止合同前二个月内书面通知买方，而买方未能在这个期限内采取合理的措施以弥补其违约。

在“合同条款”第条的情况下，卖方有权要求买方补偿其因违约而造成的任何直接损失。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

15.因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

卖方有责任而且必须支付买方超过合同金额的合理的必须的费用。该费用是买方为了执行完成被终止了的该部分而实际发生的直接费用，包括搬运费及所需的额外资料费。

16.适用法律

本合同应按照^v^法律进行解释。

17.合同生效

合同生效条件：合同双方法定代表人或双方授权代表签字，合同签订日期以最后一个签字日为准。

买方：卖方：经办人(签章)：经办人(签章)：

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇八

结合20xx年5月22日连铸工段灼烫事故案例,为规范分厂吹氧管切割作业及相关工具设施使用安全,杜绝此类事故再次发生,特制定此安全管理措施。

1、操作前应认真检查橡胶软管、接头,阀门及吹氧管把持紧固件等均应紧固牢靠,不准有松动、破损和漏气现象。

如检查发现存在以上问题必须停工整改,不得带隐患作业。

2、切割时橡胶管与吹氧管之间必须通过吹氧管切割专用把持紧固件进行连接,并确保把持紧固件与吹氧管密封严、更换快、紧固牢。

并要求切割作业时须一人操作,一人专职看守阀门,如出现异常随时 氧气阀门。

3、检查时,只准用肥皂水检验氧气管线是否有泄漏现象。

所使用工具、阀门、软管及把持紧固件上不能沾染油脂。

5、应定期检查氧气胶管是否有裂纹、老化和接口泄漏等现象,如有以上现象应及时更换和进行整改。

6、进行切割作业时操作人员站位要得当,防止切割渣铁飞溅引燃衣物或烫伤。

发生回火时,应及时 阀门,防止引发事故。

检查操作地点,方可离开工作现场。

8、违反此措施中第

第2条规定的,将参照《三炼分厂安全、环保考核制度》中有关安全隐患和违章操作相关条款对所在工段、大班、班组及个人进行考核。

其它条款将依照公司及分厂相关安全管理制度对所在单位及个人进行考核。

9、此安全管理措施适用于分厂范围内所有从事吹氧管切割作业的单位和个人,此安全管理措施自下发之日开始执行。

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇九

发包人：_______________ (以下简称甲方) 承包人：_______________ (以下简称乙方)

一、 工程地址：_______________

二、 工程量的核定及单价：

运输费用：土方每车三公里之内每车 _______________元，每超过一公里 加 _______________元，以上运输税金由乙方负责，运输完毕后按实际发生量结算。

三、 工期

甲方制定合理进度计划，乙方按照甲方进度计划安排渣土运输车数量。

四、 付款方式

施工过程中按完成工程量百分之_______________付款，运输费用达到 _______________万元开始付款; 年付运输费的 _______________%;剩余运输费 _______________年付清。

五、 甲方工作范围及承担责任

1、乙方进场前甲方代表向乙方技术交底，协助乙方考察现场。

2、乙方进场施工前，甲方负责清理场内障碍物、场内排水、提供夜间施工的照明设备。

3、甲方负责施工作业场地硬化和围栏。

4、现场配备专业管理人员配合乙方施工并协调工地工作。

5、负责和乙方理清运输变更价格，以背以后结账的依据。

六、 乙方工作范围及承担的责任

1、乙方运输车必须证件、保险齐全，具备营运资格，认真完成甲方交给的运输任务包括施工期间的零星土方运输任务。

2、乙方必须配合甲方现场施工人员的合理安排。

3、乙方必须配备运输车辆维修保养人员，保证甲方不间断运输作业。

4、乙方安排现场负责人保持和甲方现场施工单位负责人员协调，甲方需要加班时必须无条件加班，加班时间内运输单价不变，不能影响甲方的施工进度。

5、乙方负责并解决工地周边有关事宜(包括交警部门、渣土办、路政大队等相关部门的协调、罚款)。

6、乙方运输车辆必须遵守交通安全法，不超限、不超载、否则一切后果由乙方负责。

七、 其它约定：

八、 本合同一式二份，合同由双方代表签字盖章后生效，本协议合同如有未尽事宜，双方按有关规定协商解决，本合同随工程完工而失效。

甲方：_______________(公章) 乙方：_______________(公章)

2023年混泥土包工包料合同(十篇)篇十

供方：

兹有需方向供方订购用于杨桥东xx之福州xx保护改造工程第三坊a工程的外墙墙裙石材，经双方协商签订以下合同。

一、货物内容：

芝麻灰石材，单价75元2，厚度左右，腰线86，单价77元，磨边或砌450角单价8元，规格按甲方提供尺寸。

二、货到工地：

由需方指定收货人验收。

三、交货时间：

按签订合同之日起待甲方提供尺寸后，十天内交第一批货。

四、交货地点：

____市杨桥路19号三坊七巷保护改造工程第三坊a工程工地

五、付款方式：

全部货到工地，需方在七天内付该批货款70%，余款待验收后____日之内一次性付清。

六、本合同成立后，货物价格如有涨跌，概不影响本合同所订价格，供需双方不得异议。

七、以上单价含税收、运费、装卸费。

八、解决合同纠纷方式：

本合同履行地为____省____市，因履行本合同所发生的一切诉讼，由合同履行地人民法院管辖。

九、本订货合同一经签订，双方均必须共同遵守，认真严格执行。

十、本合同一式肆份，供、需双方各执二份，本合同签署日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________