最新工程项目合同备案流程(精选5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

工程项目合同备案流程篇一

工程名称：_________

工程地点：_________

合同编号：_________（由设计人编填）

设计证书等级：_________

发包人：_________

设计人：_________

发包人委托设计人承担_________工程设计，工程地点为_________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条本合同签订依据

1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

第二条设计依据

2．1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2．2发包人提交的基础资料

2．3设计人采用的主要技术标准是：_________

第三条合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3．1合同书

3．2中标函（文件）

3．3发包人要求及委托书

3．4投标书

第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

_________。

第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

_________。

第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

_________。

第七条费用

7．1双方商定，本合同的设计费为_________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7．2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。

第八条支付方式

8．1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

8．2设计人提交_________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计_________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。

8．3双方委托银行代付代收有关费用。

第九条双方责任

9．1发包人责任

9．1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9．1．3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9．1．4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9．1．5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9．1．6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9．1．7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9．1．8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9．1．9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9．2设计人责任

文件（出现9．1．1、9．1．2、9．1．4、9．1．5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9．2．2设计合理使用年限为_________年。

9．2．3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9．2．4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的_________％。

9．2．5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9．2．6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9．2．7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条合同生效及其他

12．1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12．2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12．3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12．4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12．5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12．6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12．7本合同双方签字盖章即生效，一式_________份，发包人_________份，设计人_________份。

12．8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12．9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12．10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称（盖章）：_________设计人名称（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

项目经理（签字）：_________项目经理（签字）：_________

住所：_________住所：_________

邮政编码：_________邮政编码：_________

电话：_________电话：_________

传真：_________传真：_________

开户银行：_________开户银行：_________

银行帐号：_________银行帐号：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

备案号：_________经办人：_________（签字）

_________年____月____日_________年____月____日

工程项目合同备案流程篇二

代理方(乙方)：x

1.工程名称：xx

2.招标范围：xx

3.建设地点：xx

4.工程规模：xx

5.工程投资额：x

1.工程批准文号及时间：xxxx

2.图纸设计单位及交付时间：xxxx

1.招标方式：xx

2.计价方式：xx

3.评标办法：xx

拟定招标方案;

拟定招标分告或者发出投标邀请书;

派员组织申请人报名登记;

审查报名申请人投标资格;

编制招标文件;

组织现场踏勘和答疑;

编制标底;

组织开标、评标;

参与开标、评标;

草拟工程合同;

1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;

5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;

6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;

2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;

3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;

4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。

2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;

3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答;

4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;

5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;

7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。

1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代理工程招投标的有关活动;

3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;

4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;

5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。

1.受托方向委托方收取中标价的x%或人民币(大写)xxx代理咨询服务费;上述费用中：

含甲方缴纳的`发布媒体信息服务费;

含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;

不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费

不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。

2.此代理咨询服务费于：

本协议签订后，委托人先预付x%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;

领取合同备案通知书后一次性付清;

委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：

姓名：xxx 职务：xxxx

1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;

5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：

双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;

向有管辖权的人民法院起诉。

2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。

甲方(公章)：x 乙方(公章)：x

法定代表人(签字)：x 法定代表人(签字)：x

xx年xx月xx日 xx年xx月xx日

工程项目合同备案流程篇三

3建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）

工程测量、工程物探]

工 程 名 称：工 程 地 点：合 同 编 号：

勘察证书等级：发包人：勘察人：签 订 日 期：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

勘察人：

200年月日，经公开招标，勘察人被评定为中标人。发包人委托勘察人承担。

根据（中华人民共和国合同法）及国家有关法规规定，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号），结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1．1工程名称：

1．2工程建设地点：

1．3工程规模、特征：

1．4工程勘察任务委托文号、日期：

1．5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1．6承接方式：＿

1．7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料。

2．1提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

2．2勘察人收集勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图，发包人向由勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料份和相对应的电子文档份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4．1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的初步勘察工作定于年月日开工，年月日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察人开工前5天，送勘察方案给发包人审核，勘察方案经审核后方可开工。

4.1.3勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

4．2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的规定下浮不超过 30% 计取费用，岩土工程勘探按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标包干单价每米元进行结算，地下障碍物（雷达）探测按照承发包双方确认的实际工程量乘以中标包干单价每平方米元进行结算，该单价已包括所有实物工作收费、技术工作收费、税金，根据“实际完成工作量结算”。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费估算为人民币元（大写元）。因市政工程的规模往往调整较大，预算勘察费仅作为分期付款的依据，最终按经审核确认的实际完成工作量和取费标准结算。完成外业5天内，累计支付至勘察费的45%；提交勘察成果文件经核定后5天内，支付至勘察费的80%；工程竣工验收且勘察费结算完成时，支付至勘察费的95%；缺陷通知期限届满，全部付清。

4.2.3勘察人提交全部勘察文件后，向发包人开具结算通知书。

4.2.4勘察人代发包人购买资料的费用（另加税费），每月列入“勘察进度月报表”中送发包人审核，发包人视资金情况支付。

4.2.5业主有权根据现场情况要求勘察人进行补钻。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.4由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。

5.1.5本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5．2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书、技术要求及经发包人审定的勘察方案进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为 所造成的全部经济损失。

5.2.3在工程勘察前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

5.2.6勘察人交付的成果必须附有每个勘察点的勘探过程实况相片记录和录像记录，并在现场勘察点做出明确的长期性标记，以便复核。

5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

第六条：违约责任

6.1由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应将工期按实际工日顺延，并付给勘察人来回进出场费和调遣费。

6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时按质提供给发包人，每延迟一天，发包人则扣除勘察总费用的3‰作为罚金。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，发包人不支付勘察费；已进行勘察工作的，按实际完成工作量支付勘察费。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：其它约定事项：考虑此类工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等多因素影响，导致工程变更致使勘测工作量增加或减少。当出现上述情况时，双方应及时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量与4.2.1条结算勘测费。

第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由仲裁委员会仲裁，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式份，发包人份，勘察人份。

发包人名称：

（盖章）

法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

项目经理：（签字）

住所：

邮政编码：

电话：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2011年 月 日

建设行政主管部门备案：

（盖章）

备案号：

备案日期： 年月日

工程项目合同备案流程篇四

委托人（全称）：

代理人（全称）：

根据《_合同法》、《_招标投标法》及有关法律、法规和规章的规定，就委托人委托代理人代理招标事宜，经双方共同协商，于______年___月___日达成如下协议：

一、委托人委托代理人为以下工程项目提供招标代理服务

1、项目名称：

2、建设地点：

3、工程规模：

4、招标范围：

5、招标方式：

二、委托范围

1、提供招标前期咨询，拟定工程建设项目招标方案；

2、办理招标申请；

3、起草招标公告；

4、组织或协助招标人开标、评标；

5、编制招投标情况报告；

7、协助招标人与中标人签订合同。

三、委托人的权利、义务和责任

1、委托人的权利

（1）对委托项目的招标程序有知情权；

（2）对拟发出的招标文件有审阅权；

（3）要求代理人提供一套全部招标档案，其中在代理过程中形成的资料应为原始资料；

（4）收回在实施委托业务过程中借给代理人的全部资料；

（5）有权要求代理人更换不按法律、法规及规章和本合同的规定履行其职责的代理从业人员。

2、委托人的义务和责任

（1）遵守招标活动有关法律、法规和规章；

（2）向代理人提供实施委托业务的全部真实、可靠的有关资料；

（3）参与委托业务实施过程中的相关协调、审查、监督工作；

（4）完成本合同第二条中未委托代理人完成的工作；

（5）按合同支付招标代理费；

（6）接受招标投标监督部门依法实施的监督指导。

四、代理人的权利、义务和责任

1、代理人的权利

（1）有权要求招标人对代理工作提供必要的协助；

（2）在有关法律、法规和规章规定的范围内，依据本合同代理内容，开展代理服务工作；

（3）按合同收取招标代理费。

2、代理人的义务和责任

（2）招标投标活动中形成的有关文件，应在发出前告知委托人；

（3）完成本合同第二条约定的招标代理工作；

（4）遵守职业道德规范，对代理事项保守秘密；

（7）不得将本合同代理服务工作转让第三方；

（8）在实施委托业务过程中借用委托人的资料应全部归还委托人；

（9）依法应承担的其他义务。

五、招标代理报酬及支付方式

1、本次招标费____________________整（_______元）,包括以下内容：

（1）招标代理人员的工资及福利；

（2）专家评标费；

（3）代理本项目的差旅费、汽车费用、开标室租赁费；标书制作费；

（4）代理本项目应支付放入税金；

（5）代理本项目所需的一切其他办公费用；

（6）代理本项目所需的其他相关费用。

2、招标代理费支付主体委托人与代理人共同约定：招标代理费由中标人支付，并在招标文件中确定。

3、招标代理费支付方法在中标通知书发出时由中标人直接支付给代理人。

六、公告费、专家评审费的约定公告费、专家评审费由代理人支付并承担，委托人不承担公告费、专家评审费。

七、约定事项的解释、变更及违约责任

1、招标文件的解释由招标代理机构负责解释；

2、对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。

3、由于不可抗力的因素，导致代理人不能完成委托业务，在不可抗力因素解除后需要变更约定事项的，须经双方协商并达成一致意见后方可变更。

4、任何一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金____________________整（_______元），代理方如果违约，除支付违约金外，还应将收取的代理费全额返还委托方；委托方如果违约，除支付违约金外，还应支付已开展项目的全额代理费给代理人。

5、如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，经招标投标监督管理部门认定，委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。

八、其它

1、本协议未尽事宜，由甲、乙双方共同协商解决；

2、本协议签订后，由代理方交一份到招标投标监督管理部门备案；

4、本协议一式____份，委托人____份，代理人____份，监督人____份。

委托人：

法定代表人：

联系人：

电话：

地址：

合同签订时间：______年___月___日

代理人：

法定代表人：

联系人：

电话：

地址：

合同签订时间：______年___月___日

工程项目合同备案流程篇五

二、合同信息

工程编码：_________________工程名称：_________________新建商业、旅业、办公楼工程工程地点：_________________号发包方：_________________有限公司法人代表：_________________承包方：_________________市集团有限公司资质等级：_________________房屋建筑____级法人代表：_____________________项目经理：_____________________招标控制价备案号：_____________________发包方式：_________________邀请招标质量标准合格出资比例：_________________国有资金100%外资资金____%民间资金____%合同开工时间：_____________________合同竣工时间：_____________________招标工期：_________________日合同工期：_________________日增减率(%)：_________________控制价：_________________元，大写：_________________中标价：_________________元，大写：_________________增减率(%)：_________________合同价：_________________元，大写：_________________增减率(%)：_________________合同中明确的建安工程费________元，其中：_________________人工费________元安全文明措施费________元中标通知书编号：_____________________[________]第[________]号中标通知书发放时间：____________________合同名称：_________________新建商业、旅业、办公楼工程施工总承包合同合同签订日期：_____________________承包方备案经办人：_____________________承包方经办人联系手机：_________________________发包方备案________发包方经办____________经办人：_________________人联系手机：_________________劳务方式：_________________劳务企业建筑总面积：_________________________工程类型：_________________住宅小区或建筑群体工程类别：_________________民用—住宅工程概况及承包范围：_________________按合同中工程概况及承包范围的条款填写。

三、承诺

本表填报的内容及提交的材料是经合同各方确认的合法的，提交的电子合同文本与合同各方签定的原合同文本一致。如有任何虚假违法引致法律责任，概由申请方承担，与受理机关无关。

四、通过备案广州市城乡建设委员会____________________

签订日期：________年_______月_____日