网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全
为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展,常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案,方案是书面计划,是具体行动实施办法细则,步骤等。那么方案应该怎么制定才合适呢?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。
网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全篇一
乙方:
、项目名称:
、项目范围:
、按上饶市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。
、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。
、___年___月___日开工至___年___月___日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。
、管沟挖深应在1米,沟底宽米,沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长米,宽米,深米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。
、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽,水泥标号应达c4。
、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。
网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全篇二
发包单位: (简称发包方)
承包单位: (简称承包方)
发包方经过批准进行的安装工程,经同意由承包方承担施工,为明确双方的权利义务,根据《_经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同,双方共同遵守。
第二条:台(套)数: 1 套
第三条:工程地点: 大兴区榆垡镇
第四条:承包的范围和内容
1:拆除旧有管道及阀门等,安装新管道及阀门。
2:拆除部分道路及沟槽,阀门井等,恢复道路及沟槽,阀门井等。
第五条:工程造价
工程造价为:
第六条:承包方式
本工程按以下第 1 项方式进行承包施工。
1、包工包料。
2、预算定额。
3、包清工辅材
第七条:施工工期
有效施工期 75 天, 施工期间如发生不可抗力的自然灾害,工期另行协商。
第八条:工程价款的结算与支付
第九条:双方的主要责任
一、发包方:
3、按时办理拨款和结算;
5、为承包方提供生活方便;
二、承包方:
4、施工期间加强安全管理,防止伤亡事故发生;
5、按规定参加竣工验收,办理竣工结算;
第十条:工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工,确保工程质量,在施工过程中如发生施工质量事故,由乙方负责。
2、隐蔽工程完成后,承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查,未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场,承包方自行检查隐蔽。
3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后,有承包方通知发包方,发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后,办理有关验收证明手续,工程移交发包方管理使用。
第十一条:施工期间临时停水、停电每次在一天以上的,凭签证顺延工期;
第十二条:工程保修期自验收合格之日起一年
第十三条:违约责任
一、发包方:
3、不按合同规定支付工程款,承包方有权提出停工报告,发包方不能及时解决,承担一切停工损失。
二、承包方:
1、逾期未完工,由此造成逾期交付使用的,每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济,由此造成的损失由承包方全部承担。
2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题,由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题,承包方应进行维修,费用由发包方承担。
第十四条:本合同在双方签字盖章后生效,工程交工、工程价款结清后,除有关保修条款仍然有效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
第十五条:争议解决方式
如双方就本合同发生争议,经协商不成,经济合同仲裁机构仲裁。
第十六条:其他条款按约定执行。
第十七条:本合同正本 四 份,双方各执 2 份 。
第十八条:未尽事宜,双方协商解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全篇三
承包方(以下简称乙方):
为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促使双方互相创造条件,做好配合协作,按时保质保量完成本项工程建设任务,依照《_经济合同法》、《_建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律、行政法规。经双方充分协商,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项特签订本合同,以便共同遵守。
第一条: 工程项目
工程名称:
1) 结构钢柱、钢梁采用材质、次构件材质采用
2) 屋面板选用型彩钢板,颜色
3) 墙面板选用型彩钢板,颜色
4) 屋面檩条、墙面檩条均为
5) 天沟为镀锌钢板天沟,
三、 承包内容:
1.乙方负责钢柱、钢梁、吊车梁、支撑、拉杆、檩托、檩条、屋面板、墙面板及配套附件的采购、制作、运输、安装等施工任务(设计如有变更,变更增加部份甲方应先补齐增加部分的金额)。
2.甲方负责基础、地面、水沟等土建工程。
四、 工程造价:
1. 以承包界定工程量为工程总包,实际施工时按实际场地大小调整厂房,长度、跨度不变,工程总价约为 元整元整),每平方米造价为(不含税)。
一、不可抗力:是指战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾、水灾以及六级以上的台风、大雨、暴雨、地震等则工期顺延。
二、甲方提出变更计划或变更施工图所影响的工期则工期顺延。
三、甲方不能按合同规定及时支付工程进度款而影响施工进度则工期顺延。
四、因甲方图纸中产生矛盾乙方无法按图施工必须做出变更则工期顺延。。
第三条:甲方责任
一、 施工安装钢结构件进场前一星期内完成“三通一平”(包括进场运输道路、接通水源、电源和办理报建,临时场地,占用道路、排水等的批准手续)。乙方用水电及接线由乙方负责,水电费用由甲方负责;运输道路(指吊装工作范围内)能行走平板车及16吨汽车吊。
三、 负责工程拨款与其它有关部门的协调工作;
四、 负责监督施工质量及工程进度;
第四条:乙方责任
一、负责完成所承包的工程量,保证工程质量及生产进度。
二、负责施工现场乙方人员的安全保险工作;负责施工现场乙方的材料、设备等;甲方配合保安工作。
三、严格按国家现行有关标准《钢结构工程施工及验收gb50205—95》进行施工,并做好自检自查工作。
四、乙方必须严格按照施工图与说明以及施工技术规范和操作规程进行施工,确保工程质量,按期完成工程进度。
第五条:付款方式
钢结构工程进度款按工程进度分期付款,付款方式如下:
一、 合同签定3天内,支付预付款30% 元整(大写: 元整);
二、 刚架进场再付进度款30% 元整(大写: 元整);
四、 工程在竣工之日起免费质保一年。
五、 合同签订地点:长沙
注:合同生效时间为预付款到账当日。
第六条:工程质量及工程分部隐蔽验收
一、乙方单位必须坚持按施工详图及说明和操作规程精心施工,工程质量必须符合设计图纸要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。对暂未有检验标准的分部、分项工程可由甲、乙双方和设计方共同商定。
二、工程如出现安全事故,甲方有权监督,若所发生的安全事故确实是乙方责任,由乙方承担全部主要责任。
三、工程质量等级。工程质量应达到合格条件,争创优良工程。
四、工程施工中,甲方就有关工程质量提出的合理问题,乙方须先行解决,方可继续施工。
第七条:竣工验收
一、乙方认为工程具备竣工验收条件后,乙方在三日内通知甲方,甲方代表应在三天内组织验收,并在三天内提出验收意见,如有修改,乙方按修改意见免费修改;如修改意见是属于甲方另外要求更改的,所产生的费用则由甲方负责。
二、 甲方收到乙方竣工验收通知5天内不组织验收或验收后3天内不能提出验收意见,则视为竣工验收报告已被批准,即可办理竣工结算手续。
三、 工程未经验收,甲方擅自动用或提前使用,则视为甲方承认工程验收合格。
四、 乙方在合同确定的工程现场之生产、生活临时设施,应在竣工验收后7天内全部撤离,做到工完场清。
第八条:工程保修
自工程验收之日起壹年内,如发生施工质量的问题,由乙方免费保修。如属使用不当或其它甲方原因而发生的问题,可由乙方维修,但一切费用由甲方承担。
第九条:违约责任
一、甲方不按合同规定拨付工程款,从超过3天次日起,对乙方所造成的一切损失均有甲方负责。
二、甲方逾期组织验收交工工程(包括单项工程),乙方逾期提交竣工结算的,以逾期3天次日起,每逾期一天按工程总造价(单项工程按单项工程造价)的百分之三向对方偿付违约金。
三、一方逾期结算,从逾期3天次日起,比照银行有关延期付款的规定,按工程总造价的1%乘以逾期的天数向对方偿付逾期违约金。
四、如乙方所有构件加工完毕可以进场安装,甲方必须通知乙方构件进场安装,若甲方因为土地使用权问题、资金问题等不能如期进行构件进场安装,超过一年则视为甲方自动放弃本工程的所有构件及预付款,乙方有权自行处理。
五、工程停工或缓建。承发包双方应即时协商,有关承包方现场材料的保管或交付应在平等互利的前提下签订书面协议,由过错方赔偿对方相应的损失。
六、合同签订后即具有法律效力,双方严禁违约,若违约由违约方支付工程总价的5%作为违约金。
第十条:其它
一、乙方应建立防火和施工安全防护设施,遵守和执行防火、安全施工,文明施工的规定,否则因而造成的损失或被有关部门处罚均由乙方负责。
二、甲、乙双方因合同发生争议,可向甲、乙双方合同签订地点人民法院起诉。
三、本合同自签订之日起生效,到工程交工验收和结清工程款之日止,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
第十一条:附则
一、 本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力,对于增加附件协议,以时间为后者有效。
二、 本合同订立之前所有公函、协约,在签订本合同后,可作本合同之附件,与本合同有抵触之处,则以本合同为准。本合同正本一式贰份,甲、乙双方各执壹份。(每份合同附甲、乙双方身份证复印件一份)
三、本合同经双方签字、盖章生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全篇四
乙方:
第一条、项目名称:
、项目名称:上饶市凤凰大道通信管道合建工程。
、项目范围:
第二条、工程内容:
、按上饶市规划设计要求,开挖道路一侧通信管沟约2100米。
、敷设8根塑料管(横跨8根)及回填、余土清运。
第三条、工期:
、20__年2月21日开工至20__年4月20日前完工,如市政府要求提前则应配合加快进程。
第四条、技术要求和验收依据: 上饶市凤凰大道通信管道合建工程合同
、管沟挖深应在1米,沟底宽米,沟底平整。管子敷设平整、接头牢固。管沟回填应用细土先覆盖30厘米后方能混土回填。
、人井应用24机砖砌制,井大小为净空长米,宽米,深米,井内应安装托板托架,上覆盖应用主筋18,付筋12钢筋混凝土浇20厘米厚(保证m2承载10吨),井内用水泥浆粉刷,井盖安装复合材料,井盖安装应和路面齐平。
、管道水泥包封至少应有20厘米厚、60厘米宽,水泥标号应达c4。
、混砂回填至少应有30厘米厚、60厘米宽。
网络机房线路整改方案 空中管线整治施工合同大全篇五
施工单位:
根据《_合同法》、《给水排水管道工程施工与验收规范》( gb 50268-20xx)和《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)等文件,甲乙双方在依法、自愿、公平和诚实守信的基础上经双方友好协商一致同意签订本合同。
一、合同维修范围及费用承包方式
2、费用承包方式:
二、合同期限
1、本合同签署后7日内乙方进场施工,施工期限为天(另有约定的除外) 。
2、维修工程完工验收合格之日起,
三、履行合同条件:
合同签署后,甲乙双方签字确认后,正式履行本合同。甲方因排污不畅或影响业主安全要求乙方先行施工时乙方应当进场施工。
四、安全防范措施
1.乙方负责指派专业人员进行管道施工作业;进场时需向甲方出示具备从事管道施工作业的许可证和现场专业人员本人的《特种设备作业人员证》,并提供复印件供甲方备案。
2.施工前乙方应当书面告知甲方施工计划,以便甲方监督、配合施工。便于甲方向维修区域业主发出施工通告;施工现场应当充分设置围挡和树立醒目警示标识,施工前做好2号楼底商的出行防护,做好地层降水工作,做好防塌方的措施,对异地堆积的回填土进行覆盖;乙方施工过程中因乙方采取的安全防范措施不当出现重大事故或人员伤害时,乙方承担全部责任。
五、管道施工标准
1、污水管道施工应按《给水排水管道工程施工与验收规范(gb50268-20xx)、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(cjj3-90)的相关规定,对污水管道进行施工及验收,确保施工管道符合上述标准。
六、施工费支付方式
1、本合同工程款:rmb 元,总价款(大写): 元 (小写)元;进场前先由甲方垫资支付工程款的20%(元)给乙方,乙方需按照本合同约定期限进场并完成施工。
2、乙方需拿出工程款的5%即: 元作为维修保证金交付甲方,维保期届满后如未出现质量问题或未发生不履行维修保证义务的情况,即予退还。
七、甲方权利、义务
(一)、权利
2、有权要求乙方按期完工,乙方的施工工艺达不到合同约定标准或要求时,甲方有权拒绝在验收记录上签字。
3、对存在安全隐患的作业甲方有权要求乙方暂停施工,采取相应措施并经甲方认可后再行施工。
4. 甲方对乙方使用的工程材料有权查验。
(二)、义务
3、配备安全管理人员负责现场监督检查。
4. 协助乙方处理涉及到业主的事务
八、乙方权利、义务
(一)、权利
1、有权要求甲方提供施工相应的作业面及相关资料;
2、对甲方提出的超出合同约定的要求可以否定
3. 要求甲方提供水、电、排污接入点。
(二)、义务
1、应当具备相关部门核发的生产许可证及企业资质;
5、乙方应当妥善保管借用的施工图纸及相关资料,施工完毕后制作竣工资料在完工验收时交给甲方;乙方不得以任何形式分包、转包。。
九、违约责任
5、本合同未尽事宜,须经双方协商,并签署书面文件方为有效。,
十、合同生效与终止
1、 本合同自双方签字盖章后即生效;
2、 任何一方严重违约导致合同无法继续履行的,另一方可以解除合同,并向违约方追偿相关损失。
3、污水管道维修工程验收合格后进入维保期,维保期满后本合同即告终止。
十一、争议解决方式
(一)、依法向 人民法院人民法院起诉;
十二、其它约定
2、 双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式,并经双方签字确认,作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
3、 乙方提供的招投标文件,施工方案是本合同的附件,与本合同具有同等的法律效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地址: 地 址:
单位负责人: 单位负责人:电话:
年月 日 电 话: 年 日 月